发包人的行为引起的索赔有哪些

律师回答

法律分析:
发包人的行为引起的索:发包人未能及时提供指令或指令错误;发包人未按合同时间提供图纸;发包人延期开工或暂停施工;发包人没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;发包人对工程质量的检验影响施工正常进行;发包人没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;发包人供应的材料设备不合格。

法律依据:《《中华人民共和国民法典》》第八百零四条_x000D_

【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
发包人代表的行为引起的索赔有哪些

法律解析: 发包人代表的行为引起的索赔主要包括:1、发包人代表委派的具体管理人员没有按合同规定提前通知承包商,对施工造成影响。2、发包人代表发出的指令、通知有误。3、发包人代表未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸或未履行其...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有哪些

法律分析:发包人代表的行为引起的索赔:发包人未能及时提供指令或指令错误;发包人未按合同时间提供图纸;发包人延期开工或暂停施工;发包人没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;发包人对工程质量的检验影响施工正常进行;发包人没...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有哪些?

律师分析: 发包人代表的行为引起的索赔主要包括:1、发包人代表委派的具体管理人员没有按合同规定提前通知承包商,对施工造成影响。2、发包人代表发出的指令、通知有误。3、发包人代表未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸或未履行其...查看全文

发包人的行为引起的索赔有什么

法律解析: 发包人的行为引起的索赔有:1、因发包人提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符,造成承包人中标施工后经济损失。2、发包人未按合同规定交付施工场地。3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除...查看全文

发包人的行为引起的索赔有什么?

律师分析: 发包人的行为引起的索赔有:1、因发包人提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符,造成承包人中标施工后经济损失。2、发包人未按合同规定交付施工场地。3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除...查看全文

发包人代表引起的索赔有哪些?

发包人代表的行为引起的索赔:未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料;致使工程中途停建、缓建;以及变更计划,提供的资料不准确的等。 因发包人导致工期延误的承包人如何索赔 因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有什么

发包人的行为引起的索赔包括:未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料;导致工程中途停工、缓工;以及更改计划、提供不准确的资料等。...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有什么

法律分析:发包人代表的行为引起的索赔:未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料;致使工程中途停建、缓建;以及变更计划,提供的资料不准确的等。法律依据:《《中华人民共和国民法典》》第八百零...查看全文

引起继承权丧失的行为包括哪些?

根据我国《民法典》第一千一百二十五条的规定,继承人有下列行为之一的,即丧失继承权:(1)故意杀害被继承人的。继承人故意杀害被继承人是一种严重的犯罪行为,不论动机如何,不论是既遂还是未遂,均应确认其丧失继承权。而且,继承...查看全文

引起继承权丧失的行为包括哪些?

继承权丧失的行为包括故意杀害被继承人、为争夺遗产而杀害其他继承人、虐待或遗弃被继承人、伪造、篡改或销毁遗嘱,以及婚姻关系非自然解除、解除收养关系、继承人先于被继承人死亡等。这些行为会导致继承人丧失继承权。...查看全文

易引发事故的不安全行为有哪些?

操作不当、忽视安全警告、拆除安全装置、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在起吊物下作业、机器运转时不安全操作、分散注意力、忽视个人防护用品、不安全装束、对危险物品处理错误等行为,都可能...查看全文

承包人可以向发包人索赔方式有哪些

承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔:1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、在发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料;3、工程师...查看全文

因承包商原因引起的延误可以向发包人提出工期索赔

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第八...查看全文

发包人向承包人的索赔包括什么

《合同法》第31条中规定,乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。 1、工程质量反索赔。 2、工期延...查看全文

索赔的内容包括哪些?

律师分析: 索赔报告的组成部分: (1)总论部分。 包括以下具体内容: 序言; 索赔事项概述; 具体索赔要求,工期延长天数或索赔款额; 报告书编写及审核人员。 (2)合同引证部分。 索赔报告关键部分之一,是索赔成立的基础。一般包括...查看全文

承包人可以索赔的施工赔偿包括哪些

承包人可以索赔的施工赔偿包括:1、发包人未按合同约定的时间和要求向承包人提供施工现场,创造施工条件造成的损失;2、工程设计变更造成工期延长的损失;3、发包人未按合同约定向承包人提供材料和设备造成...查看全文

发包人的反索赔是什么

法律解析: 发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,...查看全文

发包人的反索赔是什么

发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,二是发包人向...查看全文

发包人的反索赔是什么?

律师分析: 发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,...查看全文

人民法院可以受理哪些行政行为引起的争议

法律分析:人民法院可以受理下列行政行为引起的争议:因行政机关作出的行政拘留、吊销许可证等行政处罚决定而引起的争议;因行政强制措施和行政强制执行而引起的争议;以及因其他的具体行政行为而引起的争议。法律依据:《...查看全文