工程合同违约和延期索赔攻略-法律问答|晖律网

工程合同违约和延期索赔攻略

回答于2024-04-28 阅读（2052）

律师回答

摘要：工程合同违约和工期延长索赔：乙方可要求甲方按合同约定赔偿工期延误损失，如无约定，按实际损失赔偿。如甲方不赔偿，乙方可向法院起诉。工期顺延认定：发包人未提供图纸、支付款项、指令，设计变更等原因导致停工，承包人可要求工期延顺。承包人应及时通知发包人并签字确认，或提供证据证明要求工期延顺。如发包人行为严重影响进度，可支持承包人的工期延顺主张。

一、工程合同违约和工期延长怎么索赔
1.建设工程因甲方原因造成工程延期违约的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。
2.如果甲方不赔偿的，乙方可以向法院起诉。
3.法律依据：《中华人民共和国民法典》
第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、工期顺延如何认定
在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
事实上，当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的，承包人除了可以要求赔偿，最重要的是可以要求工期延顺，从而不会超期施工。
这时，因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，承包人要做以下的事情，以便对工期延顺进行认定：
(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，那么在出现工期停工、延误事宜时，承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认;
(2)或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，如有证据证明向发包人出函，要求确认工期延顺的;
(3)发包人的前述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。

延伸阅读

结语：工程合同违约和工期延长索赔的方法有两种：一是根据合同约定要求赔偿，若无约定则按实际损失赔偿；二是如甲方不赔偿，可向法院起诉。法律依据为《中华人民共和国民法典》第八百零三条和第八百零四条。工期顺延的认定需考虑发包人提供图纸、支付款项、指令批准等情况，以及设计变更、不可抗力等因素。承包人可要求赔偿并要求工期延顺，需确保合同明确约定顺延工期经发包人签证确认，或通过书面通知发包人要求确认工期延顺。如发包人行为严重影响施工进度，承包人的主张可得支持。

法律依据

中华人民共和国民法典：第十八章建设工程合同第八百零六条承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第五章法律责任第六十条中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第二章招标第十四条招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问工程合同违约和工期延长怎么索赔

答

法律分析：工期延误对合同双方都会造成一定的损失，雇主因工程不能及时交付使用、投入生产，不能按计划实现投资目的，失去盈利的机会;承包商则因工期延误增加管理成本及其他费用支出。如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费...查看全文

问延期交房维权攻略

答

房子延期交房维权方式及停贷选择：消费者可要求赔偿损失或解除合同，开发商需承担损失。业主可请求银行停贷，需协商并签订停贷协议。向政府求助，要求开发商复工交房并与银行协商停贷。起诉开发商承担违约责任、解除房屋买卖和抵押贷款合同后可停贷...查看全文

问对方责任索赔攻略

答

全责情况下，可以向对方请求赔偿人身和财产损失。人身损害包括医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等，财产损失可协商或提起诉讼。(77字)...查看全文

问情势变更索赔攻略

答

情势变更原则是指在合同成立后，因不可归责于当事人的原因导致合同基础或环境发生重大变化，若继续执行合同将不公平，受损害方有权请求法院或仲裁机构变更或解除合同。...查看全文

问工程延期违约赔付规定？

答

律师解答：如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定...查看全文

问工程延期违约赔付标准

答

律师分析:如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合...查看全文

问工程延期违约赔付标准？

答

律师分析：如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定...查看全文

问工程延期怎么索赔

答

法律分析：依据我国相关法律的规定，施工单位未按合同的约定交付工程的，如果合同有约定的，按合同约定承担违约责任，合同没有约定的，按实际损失赔偿或者支付违约金。相关法条《中华人民共和国民法典》第五百...查看全文

问2023年一般装修违约合同赔偿损失攻略

答

装修违约合同的赔偿按照合同约定的标准执行，根据《中华人民共和国民法典》第五百八十三条至第五百八十五条规定，违约方需赔偿对方损失，赔偿额应相当于违约所造成的损失，且不得超过预见到的损失。违约金可约定，但应合理，过高可适当减少，过低可...查看全文

问索赔攻略与注意事项

答

房屋延期交房索赔的主旨：购房者在开发商逾期交房时可以采取以下方式索赔：搜集证据、了解退房条件、行使合同约定的权力、根据法律规定处理、追究开发商的违约责任、请求解除合同。购房者有权要求退房或获得违约金补偿，但需注意诉讼实效和合同约定...查看全文

问二手房买卖合同违约维权攻略

答

合同解除可分为合意解除和法定解除两种情况，具体应根据合同中的违约责任确认，买方恶意违约可行使单方解除合同，而买方仅有轻微违约则不能单方解除合同。...查看全文

问快递逾期索赔攻略：如何申请赔偿？

答

快递超过7天可索赔，根据《快递服务》国家标准，超时算延误，消费者可获赔偿。赔偿为免除服务费，丢失或损毁按实价赔偿，信件赔偿为服务费两倍，包裹赔偿不低于20元/公斤。快递延误可视为丢失，要求赔偿，信件按服务费两倍赔偿，包裹按保价实价...查看全文

问工程延误工期索赔标准？

答

律师分析：工程延误工期索赔标准：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的...查看全文

问工程延误工期索赔规定？

答

法律解析：工程延误工期索赔标准：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的...查看全文

问工程延误工期索赔规定？

答

律师解答：工程延误工期索赔标准：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的...查看全文

问商业房屋租赁违约合同解除攻略

答

商业房屋租赁违约解约要协商并签订确认书，保留相关文件。协商不一致可发催示函并提起诉讼。注意提前解约分为约定和违约情况，违约方需支付违约金。租房押金不是违约金，应退还。...查看全文

问网购食品遇险索赔攻略

答

网购食品出现问题，应向购物网投诉、拨打12315投诉。可要求卖家修理、退货，并赔偿损失。可向消费者协会调解、工商部门投诉，必要时提起诉讼。电商平台需对食品经营者实名登记、审查许可证，否则负连带责任。网络食品交易平台需提供真实信息，...查看全文

问承包商如何应对工程合同违约和延期问题

答

工程合同违约和工期延长索赔：根据合同约定，如果甲方原因导致工期延误，乙方可要求赔偿；如甲方不赔偿，乙方可向法院起诉。法律依据为《中华人民共和国民法典》第八百零三条和第八百零四条。工期顺延的认定取决于发包人的行为，如未提供图纸、付款...查看全文

问工程延期索赔如何办理？

答

律师解答：延期索赔事件发生后，要及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属。事件发生过程中，督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片)，并由驻地工程师签认。【法律依据】：《中华人民共和...查看全文

问建设工程合同未约定违约金如何索赔

答

法律分析:建设工程合同未约定违约金可以根据实际损失主张索赔。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，违约金低于或过分高于实际损失的，可以请求人民法院予以增加或适当减少，最高不得超过实际损失的30%。法律依据:...查看全文