简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件

律师回答

法律分析:
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件有:_x000D_

1、建筑工程量增加;_x000D_

2、工程发包人变更设计;_x000D_

3、发包人未按约定期限提供设计图纸等施工必需资料;_x000D_

4、发包人未按约定支付工程款;_x000D_

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;_x000D_

6、工程质量鉴定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条_x000D_

当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。_x000D_

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
建筑工程施工合同中竣工日期变更的条件

遇到以下情形,可以变更竣工日期:1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的...查看全文

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

法律分析: 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是:_x000D_ 1、建筑工程的工程量增加;_x000D_ 2、工程的发包人变更工程设计;_x000D_ 3、发包人没有按约定期限提供设计图纸等施工必需资料;_x000D_...查看全文

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么的

法律分析: 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是:_x000D_ 1、建筑工程的工程量增加;_x000D_ 2、发包人变更了工程设计;_x000D_ 3、发包人没有按合同约定提供设计图纸等施工必需的资料;_x000D_ ...查看全文

建筑工程施工合同概述

建筑施工合同的主旨是:建设单位将工程交由具有施工资质的承包单位进行施工,双方商定权利义务后签订的合同。合同约定了工程范围、工期、交付时间、质量、价格、技术资料交付、材料采购、工程计算、验收标准、保修期、双方义务和违约责任等内容。双...查看全文

木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更

木结构建筑工程施工合同中的变更条款应当依据以下规定变更:《合同法》第七十七条规定,当事人协商一致,可以变更合同。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。第七十八条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的...查看全文

木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更

法律解析: 木结构建筑工程施工合同中的变更条款应当依据以下规定变更:《合同法》第七十七条规定,当事人协商一致,可以变更合同。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。第七十八条规定,当事人对合同变更的内容...查看全文

木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更?

根据相关规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。 没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。 建筑工程施工合同中的实际施工人如何认定 建筑工程施工合同中的实际施工人...查看全文

木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更?

律师分析: 木结构建筑工程施工合同中的变更条款应当依据以下规定变更:《合同法》第七十七条规定,当事人协商一致,可以变更合同。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。第七十八条规定,当事人对合同变更的内容...查看全文

建筑工程竣工验收的基本条件

法律分析:建筑工程竣工验收的基本条件:必须符合规定的建筑工程质量标准,经质量监督机构核定为合格或优良;必须有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,必要的进场试验报告;必须签署工程保修证书,具有完整的工程技术档案和竣工...查看全文

简述申请建筑工程施工许可证的规定

法律分析: 申请建筑工程施工许可证应满足以下条件:_x000D_ 1、已办理该工程的用地批准手续;_x000D_ 2、应办理工程规划许可证的,已取得许可证;_x000D_ 3、需拆迁的,其拆迁进度符合要求;_x000D_...查看全文

简述建设施工承包合同的生效条件

法律分析: 建设施工承包合同的生效条件是:_x000D_ 1、建设施工合同的双方当事人必须具备法律规定的民事行为能力;_x000D_ 2、合同内容是双方当事人真实的意思表示;_x000D_ 3、建设施工承包合同的内容不违...查看全文

建筑工程竣工验收的条件是什么?

建筑工程竣工验收需具备完整的质量控制资料、合格的分部工程质量、完整的安全、节能、环保检验资料,以及符合专业验收规范的主要使用功能抽检结果。股份有限公司申请上市需满足股本总额不少于3000万元、股份公开发行超过总数的25%、最近三年...查看全文

建筑工程竣工验收条件有哪些

一、建设工程竣工验收的条件是什么 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料; 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质...查看全文

建设工程的实际竣工日期

法律分析:建设工程的实际竣工日期:竣工验收合格的,以验收合格之日为竣工日期;发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;未经竣工验收发包人擅自使用的,以工程投入使用之日为竣工日期。法律依据:《《中...查看全文

施工合同变更的条件

法律分析: 只要当事人协商一致,就可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。施工合同属于建设工程合同,是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,应当采用书面形式。 法律依据: 《中华人民共和国合同法》第七...查看全文

施工合同变更的条件?

律师分析: 根据我国合同法及相关司法解释的规定,施工合同的变更条件如下:1、订立合同时一方对合同存在重大误解的、订立的合同对一方明显不公平的、订立合同时受到欺诈、威胁,订立的合同违背了当事人本意的、订立合同时的客观情况已经发生了重...查看全文

施工合同变更的条件

法律分析:根据我国合同法及相关司法解释的规定,施工合同的变更条件如下:1、订立合同时一方对合同存在重大误解的、订立的合同对一方明显不公平的、订立合同时受到欺诈、威胁,订立的合同违背了当事人本意的、订立合同时的客观情况已经发...查看全文

施工合同变更的条件

法律分析:只要当事人协商一致,就可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。施工合同属于建设工程合同,是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,应当采用书面形式。法律依据:《...查看全文

建筑工程施工合同无效的条件是什么?

律师分析: (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一百四十八条...查看全文

建筑工程施工合同无效的条件是什么

法律解析: (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一百四十八条...查看全文