工程因甲方原因造成延期如何赔偿

律师回答

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔

1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。

2、法律规定:《中华人民共和国民法典》

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工期顺延如何认定

在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。

这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:

(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认;

(2)或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,如有证据证明向发包人出函,要求确认工期延顺的;

(3)发包人的前述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

以上知识是律师整理的内容,建筑法规定,建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工程因甲方原因造成延期如何赔偿?

律师分析: 建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照...查看全文

工程因甲方原因造成延期如何赔偿

建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。那么承包工程甲方原因延迟工期如何索取赔偿?下面由我为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。...查看全文

因甲方原因造成工期延误索赔由谁认定

承包人违约责任及承担方式:私自转让权利、转移义务;未经批准撤离施工场地设备;使用不合格材料或设备;工期延误;拒绝修复缺陷;无法履行合同;其他违约情况。承包人应赔偿损失、支付违约金、采取补救措施或继续履行合同。...查看全文

因甲方原因造成工程量减少如何结算

律师分析:应当按照实际施工量结算工程款。如因此造成损失,合同无约定,甲方承担违约责任。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,...查看全文

因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗

法律分析:  甲方(买受方):  乙方(出卖方):  遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方...查看全文

因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗

法律分析:  甲方(买受方):  乙方(出卖方):  遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方...查看全文

承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔

法律分析:一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。2、法律规...查看全文

承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。2、法律规定:《中华...查看全文

因甲方原因给乙方造成损失

法律分析:一、因甲方原因给乙方造成损失甲方合同违约如何赔偿(一)甲方不支付合同违约赔偿时,可以协商解决解决合同纠纷,能够协商解决当然最好,我们建议都尽量和平解决,尽可能拿对方的利益来互相牵制,以...查看全文

承包商因甲方原因工期延误的索赔策略

承包工程甲方原因延迟工期可要求索赔,根据合同约定或实际损失赔偿。法律规定中,发包人未提供相关物资承担违约责任,停建、缓建需赔偿停工、窝工等损失。工期顺延的认定取决于发包人的行为,如未提供图纸、支付款项、指令,设计变更等。承包人可要...查看全文

因甲方材料短缺造成乙方延误工期

由于乙方延误工期,造成经济损失,双方协商未达成协议,甲方未按时结算项目余额,乙方将起诉甲方,甲方应如何处理?如果因甲方材料短缺造成乙方延误工期,问题的责任应该由甲乙双方共同承担。具体来说,如果甲方材料短缺是由于甲方供应商问题或者其...查看全文

如因甲方原因造成乙方损失,损失费

由甲方按照合同约定内容赔偿乙方。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。一、赔偿损失的对象赔偿损失的范围可由法律直接规定...查看全文

因甲方原因开工滞后赔偿哪些

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

工地因甲方原因停工或停建赔偿?

律师分析: 1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工...查看全文

工程因施工方被延误如何赔偿

法律分析:工程因施工方被延误可以按照合同约定进行赔偿。当事人可以根据违约情形确认实际损失的数额,造成的损害较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。法律依据:《《中华人民共和国民法典》》第五...查看全文

施工合同中约定了因甲方原因造成的工期延误不赔偿损失的 乙方可以主张吗

按照合同的约定来,甲方延误,应该还没施工完,追究违约责任就可以。【本文关联的相关法律依据】《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约...查看全文

甲方原因停工索赔

法律分析: 索赔协议书的内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转材料停止补偿,施工机械停职补偿。 法律依据 《中华人民共和国...查看全文

甲方原因停工索赔

法律分析: 由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔,双方可以经协商一致签订索赔协议书,其内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转...查看全文

甲方原因未开工怎么赔偿

法律分析:一、甲方原因未开工怎么赔偿?依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。《中华人民共和国民法典...查看全文

甲方造成工期延误赔偿怎么写?

律师分析: 发包方与承包方在拟定的工程承包合同中,一般都会约定工期、工程价款以及价款的支付方式等内容,若施工单位在限定的工期内没有完成施工工作,或者工程完工,但是为验收合格需要返工,导致工期延误的,发包方可以书写工期延误索赔报告书...查看全文