一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
1、建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。
2、法律规定：《中华人民共和国民法典》
第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、工期顺延如何认定
在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4)设计变更和工程量增加；
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(6)不可抗力；
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
事实上，当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的，承包人除了可以要求赔偿，最重要的是可以要求工期延顺，从而不会超期施工。
这时，因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，承包人要做以下的事情，以便对工期延顺进行认定：
(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，那么在出现工期停工、延误事宜时，承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认；
(2)或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，如有证据证明向发包人出函，要求确认工期延顺的；
(3)发包人的前述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。
承包商因甲方原因工期延误的索赔策略
律师回答
摘要：承包工程甲方原因延迟工期可要求索赔，根据合同约定或实际损失赔偿。法律规定中，发包人未提供相关物资承担违约责任，停建、缓建需赔偿停工、窝工等损失。工期顺延的认定取决于发包人的行为，如未提供图纸、支付款项、指令，设计变更等。承包人可要求工期延顺，并通知发包人确认或提供证据支持。发包人行为严重影响工期的，承包人的主张可得到支持。
延伸阅读
结语：综上所述，对于承包工程甲方原因延迟工期的索赔，乙方可根据合同约定要求甲方赔偿或按实际损失进行赔偿。如果甲方不赔偿，乙方可考虑向法院起诉。根据《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按约定提供相关物资的违约责任和因发包人原因造成工程停建、缓建的责任均应由发包人承担。工期顺延的认定取决于发包人的行为，如未提供图纸、支付款项、指令批准等，设计变更和不可抗力等情况。承包人可通过签证确认、书面通知或举证等方式证明工期顺延的要求，并在发包人的行为严重影响施工进度的情况下，主张相应的工期延顺。
法律依据
中华人民共和国民法典：第三章 责任主体的特殊规定 第一千一百九十三条 承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
法律分析：一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔1、建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。2、法律规...查看全文
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔1、建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。2、法律规定：《中华...查看全文
因甲方原因造成工期延误索赔由谁认定
承包人违约责任及承担方式：私自转让权利、转移义务；未经批准撤离施工场地设备；使用不合格材料或设备；工期延误；拒绝修复缺陷；无法履行合同；其他违约情况。承包人应赔偿损失、支付违约金、采取补救措施或继续履行合同。...查看全文
因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗
法律分析： 甲方（买受方）： 乙方（出卖方）： 遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土，为明确双方的责任，经双方...查看全文
因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗
法律分析： 甲方（买受方）： 乙方（出卖方）： 遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土，为明确双方的责任，经双方...查看全文
因承包商原因引起的延误可以向发包人提出工期索赔
一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。 2、法律规定：《中华人民共和国民法典》 第八...查看全文
甲方原因停工索赔
法律分析： 索赔协议书的内容应当包括：甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转材料停止补偿，施工机械停职补偿。 法律依据 《中华人民共和国...查看全文
甲方原因停工索赔
法律分析： 由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，其内容应当包括：甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转...查看全文
工程因甲方原因造成延期如何赔偿
一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。 2、法律规定：《中华人民共和国民法典》 ...查看全文
工程因甲方原因造成延期如何赔偿？
律师分析： 建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照...查看全文
工程因甲方原因造成延期如何赔偿
建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。那么承包工程甲方原因延迟工期如何索取赔偿?下面由我为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。...查看全文
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔？
因发包人导致工期延误的，承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有：发包人逾期支付工程预付款、进度款；发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等；发包人逾期提供甲供材料；发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令...查看全文
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
法律解析： 发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，...查看全文
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔？
律师分析： 发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，...查看全文
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
如果发包人导致工期延误，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失。具体包括：发包人延迟支付工程预付款和进度款；发包人拖延提供施工条件、场地、图纸等；发包人延迟提供甲供材料；发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门要求停工的损失...查看全文
延期交房的原因及应对策略
购房者遭遇开发商延期交房时，应根据情况选择不同的解决方式。如果开发商给出合理理由并在合理期限内交付，购房者可要求违约金赔偿；如果开发商没有合理理由或一味推脱，购房者可解除合同并要求赔偿损失；若开发商延期交付但在合理期限内交付，购房...查看全文
因施工方原因而延误工期的法律规定
施工单位拖延工期如何处罚 施工单位拖延工期是一种合同违约行为，所以，拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任，可以要求施工单位对因为延期造成的损失，以及承担合理的违约金作为补偿。 《建筑法》第十五条 建筑...查看全文
因发包人原因引起的工期延误的常见情形?
《民法典》第803条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第804条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补...查看全文
因甲方材料短缺造成乙方延误工期
由于乙方延误工期，造成经济损失，双方协商未达成协议，甲方未按时结算项目余额，乙方将起诉甲方，甲方应如何处理？如果因甲方材料短缺造成乙方延误工期，问题的责任应该由甲乙双方共同承担。具体来说，如果甲方材料短缺是由于甲方供应商问题或者其...查看全文
因不可抗力因素导致工期延误可以索赔嘛
因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任 因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担： 1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担； ...查看全文
推荐律师
白雅岚
北京市-北京市-东城区
认证律师刑事辩护、刑事辩护
已服务161人次
热门法律问题
