因发包人原因引起的工期延误的常见情形?

律师回答

《民法典》第803条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第804条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
      《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款7.5.1规定,因发包人原因导致工期延误:在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。需要注意的是,因发包人原因引起的工期延误的,承包人可以索赔的范围除了增加的费用和(或)延误的工期外,亦可索赔利润。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
因承包商原因引起的延误可以向发包人提出工期索赔

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第八...查看全文

承包商因甲方原因工期延误的索赔策略

承包工程甲方原因延迟工期可要求索赔,根据合同约定或实际损失赔偿。法律规定中,发包人未提供相关物资承担违约责任,停建、缓建需赔偿停工、窝工等损失。工期顺延的认定取决于发包人的行为,如未提供图纸、支付款项、指令,设计变更等。承包人可要...查看全文

发票异常是什么原因引起的

一、什么是异常发票?      异常增值税专用发票不是税收法律、法规定义的概念。但是《增值税暂行条例》第九条规定: 增值税扣税...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

如果发包人导致工期延误,承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失。具体包括:发包人延迟支付工程预付款和进度款;发包人拖延提供施工条件、场地、图纸等;发包人延迟提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门要求停工的损失...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔?

因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有:发包人逾期支付工程预付款、进度款;发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等;发包人逾期提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

法律解析: 发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔?

律师分析: 发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,...查看全文

因施工方原因而延误工期的法律规定

施工单位拖延工期如何处罚 施工单位拖延工期是一种合同违约行为,所以,拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任,可以要求施工单位对因为延期造成的损失,以及承担合理的违约金作为补偿。 《建筑法》第十五条 建筑...查看全文

常见的破产原因包括哪些

破产原因在我国习惯上被称为破产界限,是破产开始和破产宣告的直接根据。对破产原因的审查尤其应严肃认真。但我国企业破产法和民事诉讼法规定的破产原因不尽合理,丞需改进。《中华人民共和国企业破产法》和《中华人民共和国民事诉讼法》规定破产原...查看全文

合同无效的原因:房屋租赁合同的常见情形

房屋租赁合同无效情形:未取得房屋所有权证、被查封或限制、共有人不同意、权属有争议、违法建筑、不符合安全标准、未经抵押权人同意、不符合主管部门规定。...查看全文

引起条约无效的原因包括?

缔约能力欠缺、同意的瑕疵和与一般国际法强制性规范抵触是违反国际公法的三种情况。其中,同意的瑕疵包括违反缔约各方的自由同意和一缔约国对另一缔约国的诈欺等。...查看全文

股票退市的常见原因

股票退市后,股东可以通过清算、代办转让或股份转让账户等方式处理手中的股票。股东可根据持股比例获得破产清算后的剩余资产,或通过具备代办股份转让资格的证券公司代办转让股份。股东需先开立股份转让账户并办理股份确权与转托管手续。...查看全文

延期交房的原因包括哪些

法律解析: 延期交房主要有以下原因:1、未验收合格;2、施工未完成或遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;3、市政配套工程的批准与安装的延误;4、贷款未办好;5、开发商资金链断裂;6、小区道路和环境建设未竣工;7、政府对外部道路...查看全文

延期交房的原因包括哪些?

在实践中,开发商延期交房的原因有很多,总结起来导致开发商延期交房的主要原因有以下几种:1、未验收合格。主要指房屋因为存在严重的质量问题而未验收合格以及没有达到《消防法》要求,没通过验收。2、施工未完成或遇到...查看全文

延期交房的原因包括哪些

法律解析: 延期交房主要有以下原因:1、未验收合格;2、施工未完成或遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;3、市政配套工程的批准与安装的延误;4、贷款未办好;5、开发商资金链断裂;6、小区道路和环境建设未竣工;7、政府对外部道路...查看全文

延期交房的原因包括哪些?

律师分析: 延期交房主要有以下原因:1、未验收合格;2、施工未完成或遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;3、市政配套工程的批准与安装的延误;4、贷款未办好;5、开发商资金链断裂;6、小区道路和环境建设未竣工;7、政府对外部道路...查看全文

管辖权异议的常见原因

管辖权异议的重要性及注意事项。管辖权异议的一般理由包括上诉主体原因、审查、相关处理和措辞不当的后果。在对管辖权异议裁定不服时,应在裁定书送达后十天内提起上诉。保护自身合法权益需要使用法律武器,但措辞不当可能损害实体权利,导致败诉。...查看全文

因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗

法律分析:  甲方(买受方):  乙方(出卖方):  遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方...查看全文

因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗

法律分析:  甲方(买受方):  乙方(出卖方):  遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方...查看全文

因天气原因航班延误的赔偿规定

本文介绍了航空公司对于航班延误时的责任和义务,包括协助旅客安排餐食和住宿费用由旅客自理,以及承运人在航班延误时应严格执行经济补偿方案等。同时,该段还介绍了消费者维权的条件和方式,包括明确被告、具体的诉讼请求和事实、理由,以及向相关...查看全文