因发包人导致工期延误的承包人如何索赔?

律师回答

律师分析:

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。

【法律依据】:

《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔?

因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有:发包人逾期支付工程预付款、进度款;发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等;发包人逾期提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

如果发包人导致工期延误,承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失。具体包括:发包人延迟支付工程预付款和进度款;发包人拖延提供施工条件、场地、图纸等;发包人延迟提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门要求停工的损失...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

法律解析: 发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,...查看全文

因承包商原因引起的延误可以向发包人提出工期索赔

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第八...查看全文

承包商因甲方原因工期延误的索赔策略

承包工程甲方原因延迟工期可要求索赔,根据合同约定或实际损失赔偿。法律规定中,发包人未提供相关物资承担违约责任,停建、缓建需赔偿停工、窝工等损失。工期顺延的认定取决于发包人的行为,如未提供图纸、支付款项、指令,设计变更等。承包人可要...查看全文

发包人违约导致承包人暂停施工可索赔什么

法律分析:一、发包人违约导致承包人暂停施工可索赔什么因发包人的过错导致工期延误的,承包人可以直接向其协商进行索赔;协商不成的,可以直接向人民法院提起诉讼进行索赔。我国《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材...查看全文

因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿么

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。 当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。 工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规定,发包人...查看全文

因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。 当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。 工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规定,发包人...查看全文

因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿嘛

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。 当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。 工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规章,发包人...查看全文

因不可抗力因素导致工期延误可以索赔嘛

因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任 因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担: 1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担; ...查看全文

因发包人造成工程停工如何索赔

法律分析:因发包人造成工程停工可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%。...查看全文

因发包人原因引起的工期延误的常见情形?

《民法典》第803条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第804条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补...查看全文

工程延期交付发包方如何索赔

法律解析: 一般来讲,如果建设工程施工合同中就逾期完工违约责任有明确约定的,发包方可以根据合同约定的完工时间以及违约责任主张支付违约金,如果发包方举证证明合同约定的违约金不足以补偿其因逾期完工所造成损失的,发包方可以在违约金的基础...查看全文

工程延期交付发包方如何索赔?

律师分析: 一般来讲,如果建设工程施工合同中就逾期完工违约责任有明确约定的,发包方可以根据合同约定的完工时间以及违约责任主张支付违约金,如果发包方举证证明合同约定的违约金不足以补偿其因逾期完工所造成损失的,发包方可以在违约金的基础...查看全文

发包人向承包人的索赔包括什么

《合同法》第31条中规定,乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。 1、工程质量反索赔。 2、工期延...查看全文

因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理?

律师分析: 承包人与发包人在合同中约定,工程竣工验收合格后,发包人拖延结算或者欠付工程款的,承包人可以拒绝交付工程的。没有约定的,工程竣工验收合格后,承包人不得以发包人拖延结算或欠付工程款为由拒绝交付工程。 【法律依据】: 《中...查看全文

因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理

法律分析:因发包人拖延结算承包人拒绝交付,且承包人拒绝交付工程的部分与欠付工程款数额相当的人民法院应当支持;但承包人拒绝交付工程的部分明显超过欠付工程款数额,给发包人造成损失的,承包人应当承担相应的赔偿责任。...查看全文

因不可抗力导致工期延误?

律师分析: 因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位...查看全文

承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔

法律分析:一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。2、法律规...查看全文

承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。2、法律规定:《中华...查看全文