因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗

律师回答

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。

当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。

工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

因此,因发包人原因导致工期拖延的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。

通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:

1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。

2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。

3、发包人逾期提供甲供材料。

4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工。

但发包人出现前三项情况时,应当达到承包人无法施工的程度,造成停工的,承包人才可以要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。否则,承包人不能要求赔偿,反而可能要求承担相应违约责任。因此,应具体问题具体分析,无法自行确定是否可以索赔的,可以咨询建筑工程律师或直接委托律师介入处理。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿嘛

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。 当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。 工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规章,发包人...查看全文

因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿么

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。 当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。 工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规定,发包人...查看全文

承包人拖延工期,发包人可以要求解除合同吗?

如果双方均同意解除合同,可以解除。如果因承包人原因导致不能按期完工的,承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的,发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后,合理期限内承包人仍未继续施工的,致使合同目的不能实现的,发包人可...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔?

因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有:发包人逾期支付工程预付款、进度款;发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等;发包人逾期提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

如果发包人导致工期延误,承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失。具体包括:发包人延迟支付工程预付款和进度款;发包人拖延提供施工条件、场地、图纸等;发包人延迟提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门要求停工的损失...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

法律解析: 发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,...查看全文

因发包人导致工期延误的承包人如何索赔?

律师分析: 发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,...查看全文

因承包商原因引起的延误可以向发包人提出工期索赔

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第八...查看全文

建筑工程合同无效逾期竣工的,发包人能否要求赔偿工期拖延损失

建筑工程合同无效情形及逾期竣工赔偿:无效情形包括承包人资质不符、未招标或中标无效。发包人可要求赔偿,但赔偿金额视具体案情而定。根据《民法典》,无效合同应相互返还财产或折价赔偿,有过错的一方赔偿对方损失。最终能否获得赔偿取决于证据资...查看全文

因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理?

律师分析: 承包人与发包人在合同中约定,工程竣工验收合格后,发包人拖延结算或者欠付工程款的,承包人可以拒绝交付工程的。没有约定的,工程竣工验收合格后,承包人不得以发包人拖延结算或欠付工程款为由拒绝交付工程。 【法律依据】: 《中...查看全文

因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理

法律分析:因发包人拖延结算承包人拒绝交付,且承包人拒绝交付工程的部分与欠付工程款数额相当的人民法院应当支持;但承包人拒绝交付工程的部分明显超过欠付工程款数额,给发包人造成损失的,承包人应当承担相应的赔偿责任。...查看全文

因发包人造成工程停工如何索赔

法律分析:因发包人造成工程停工可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%。...查看全文

发包人可以向承包人请求赔偿么

发包人可以向承包人索赔。如果承包人不履行或不完全履行约定的义务,或者发包人因承包人的行为遭受损失,发包人可以主张索赔。承包人不能按合同工期竣工,施工质量不符合设计施工规范的要求,或者发生其他使合同无法履行的行为,发包人可以通知承包...查看全文

因承包人使工程质量不符合约定发包人能否要求维修

法律分析:因承包人使工程质量不符合约定发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,承包人应当承担违约责任。承包人拒绝修理的,发包人可以减少支付工程价款或解除建设工程施工...查看全文

承包期内发包人能收回承包地吗

在承包期内,发包人不得收回承包地。如果承包农户进城落户,可在集体经济组织内转让土地承包经营权或将承包地交回发包人,也可鼓励转让土地经营权。当承包人交回承包地或发包人依法收回承包地时,承包人有权获得相应的补偿,尤其是当其投资承包地提...查看全文

因发包人原因引起的工期延误的常见情形?

《民法典》第803条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第804条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补...查看全文

建筑工程协议延期承包人怎么赔偿?

法律解析: 建筑工程合同延期,承包人的赔偿是,发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为...查看全文

建筑工程合同延期承包人怎么赔偿

建筑工程合同延期,承包人的赔偿是,发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风...查看全文

建筑工程合同延期承包人怎么赔偿?

律师分析: 建筑工程合同延期,承包人的赔偿是,发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为...查看全文

建筑工程合同延期,承包人怎么赔偿

法律分析:建筑工程合同延期,承包人的赔偿最高为支付合同价款的5%,但不应超过实际损失的30%。具体的数额标准可以双方在工程合同中协商约定,同时可以根据违约情形来判断实际损失。法律依据:《《中华人民共和国民法...查看全文