工地因甲方原因停工或停建赔偿?

律师回答

律师分析:

1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。

2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期 人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。

【法律依据】:

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

第五百七十九条 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
甲方原因停工索赔

法律分析: 索赔协议书的内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转材料停止补偿,施工机械停职补偿。 法律依据 《中华人民共和国...查看全文

甲方原因停工索赔

法律分析: 由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔,双方可以经协商一致签订索赔协议书,其内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转...查看全文

甲方原因造成的停工索赔的主要内容

停工在日常生活中也是常见的,劳动者不工作没有薪酬是情有可原的。那么如果不是劳动者本身的原因,而是因为甲方的原因导致自己无法正常工作,劳动者应该怎么维护自身权利呢?以下就让我为大家带来甲方原因造成的停工索赔的主要内容的相关内容,一起...查看全文

因甲方原因开工滞后赔偿哪些

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

工程因业主方原因停工怎么办?

律师分析: 由于业主方原因导致停工。承包方要求索赔管理人员每月工资和开工前准备资金的利息是合理的,承包方的合理计划利润及相应税金不能索赔,因为是间接损失,而且合同法也没有规定需要赔偿。 【法律依据】: 《中华人民共和国合同法》 ...查看全文

非因劳动者原因停工

非因劳动者原因造成单位停工停产,如何支付工资 非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当...查看全文

单位因非劳动者原因停工、停产

劳动者在非因其原因导致用人单位停工、停产期间仍有权获得工资,根据《工资支付暂行规定》第十二条的规定,单位应按合同规定支付工资。如果停工、停产超过一个工资支付周期,劳动者如提供正常劳动,报酬不得低于最低工资标准;若未提供正常劳动,按...查看全文

甲方原因未开工怎么赔偿

法律分析:一、甲方原因未开工怎么赔偿?依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。《中华人民共和国民法典...查看全文

工程因甲方原因造成延期如何赔偿

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

工程因甲方原因造成延期如何赔偿?

律师分析: 建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照...查看全文

工程因甲方原因造成延期如何赔偿

建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。那么承包工程甲方原因延迟工期如何索取赔偿?下面由我为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。...查看全文

非因劳动者原因导致单位停工、停产的原因调查

非因劳动者原因造成用人单位停工、停产期间,劳动者应得到薪资。根据《薪资支付暂行规章》第十二条,单位停工、停产一个薪资支付周期内,应按劳动合同规定支付薪资;超过一个薪资支付周期的,若劳动者提供正常劳动,报酬不得低于最低薪资标准;若未...查看全文

非因劳动者原因造成单位停工、停产?

律师分析: 劳动法对企业停工停产没有作出规定,而工资支付暂行规定作出了规定,单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,按当地最低工资标准支付工资。 【法律依据】:...查看全文

非因劳动者原因造成单位停工、停产

法律分析:一、非因劳动者原因造成单位停工、停产非因劳动者原因造成单位停工、停产,工资按以下方式支付:(1)非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资...查看全文

非因劳动者原因造成单位停工、停产

法律分析:非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准; 若劳动者没有提...查看全文

因公司原因停工工资如何处理?

律师分析: 1、非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内,单位应当按劳动合同规定的标准支付员工工资。假设你们单位工资支付周期是每月1日到月底,假设15日开始停工,则15日至月底期间的工资应该按照劳动合同规定的标准支付。...查看全文

因公司原因停工工资如何处理

法律分析:1、非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内,单位应当按劳动合同规定的标准支付员工工资。假设你们单位工资支付周期是每月1日到月底,假设15日开始停工,则15日至月底期间的工资应该按照劳动合同规定的标准...查看全文

因企业原因停工工资如何处理?

律师解答: 1、非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内,单位应当按劳动合同规定的标准支付员工工资。假设你们单位工资支付周期是每月1日到月底,假设15日开始停工,则15日至月底期间的工资应该按照劳动合同规定的标准支付。...查看全文

因疫情原因停工工资如何处理

法律分析:因疫情原因停工,如果不超过一个月工资支付期(通常是一个月),工资按照劳动合同的约定来发;如果超过一个月,则按该省的规定发放合理的生活费;如果企业复工的,则按高于当地最低工资的标准来发放给劳动者工资。...查看全文

企业原因停工停产员工工资怎么办

企业停工停产时怎样支付工资 对于非因劳动者原因造成企业停工停产的,企业应按两种情况分别支付劳动者工资。一种情况是企业停工停产在一个工资支付周期内的,应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。 另一种情况是企业停工停产超过一个工资支付周...查看全文