甲方原因造成的停工索赔的主要内容

律师回答

停工在日常生活中也是常见的,劳动者不工作没有薪酬是情有可原的。那么如果不是劳动者本身的原因,而是因为甲方的原因导致自己无法正常工作,劳动者应该怎么维护自身权利呢?以下就让我为大家带来甲方原因造成的停工索赔的主要内容的相关内容,一起来看看吧。
一、甲方原因造成的停工索赔的主要内容(一)停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,复工单,一般人员是每天每人15元,管理费是人工费的20%,机械停滞费按机械台班的40%走。如果有干扰的话,可以计取干扰费用
      (二)因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费几个方面。
      1、人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。
      2、设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
      3、保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。(反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则合同价内的保函手续费也应扣减。)
      (三)停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。
      (四)停工索赔分为两个方面:
      1、如果是承包商的原因造成停工,业主是否进行索赔,要看停工是否会影响到总工期,不影响的话就不涉及费用,一般合同中都有关条文。
      2、如果是业主方面的原因造成停工,承包商从费用和工期两个方面进行索赔:索赔费用包括人工窝工费、机械停滞费、停工期间的管理费用。
      (1)人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算;
      (2)机械停滞费的计算要区分是租赁机械还是自有机械,租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算,自有机械一般按台班折旧费计算。
      (3)停工期间的管理费用包括现场管理费及企业管理费,按一定的比例计取。
      停工一般不会影响到工程量的变动,所以不存在利润索赔。
      工期索赔主要是要求顺延工期。
      (五)想按合同上有没有依据,如果没有的话,看你损失了什么损失人工按工日计算,损失材料按材料的市场价计算,机械损失按误工费 损耗费 油钱计算,完后合计计取定编税金。
      (六)项目管理中的索赔是综合性的、高层次的管理工作。索赔的成功与否直接影响到工程项目的工期和成本。

二、停工留薪期谁说了算单位员工负伤住院治疗后是否痊愈,应享受多长时间的停工留薪期,应由签订服务协议的治疗工伤机构提出意见,出具相关证明,经市级劳动能力鉴定委员会进行确认,用人单位可根据上述机构确认来决定员工的停工留薪期。
      根据《工伤保险条例》的规定:
      停工留薪期,是指职工因工负伤或者患职业病后暂时停止工作接受治疗,并享受有关工伤待遇的期限。《条例》规定停工留薪期一般不超过12个月,伤情严重或者情况特殊的,经市级劳动能力鉴定委员会确认可以适当延长,但延长不得超过12个月。《条例》规定的一般不超过12个月,并非每一个工伤职工都需要12个月的停工留薪期,而是要根据其伤情、病情来确定。
三、停工留薪期一般不超过停工留薪期一般不超过12个月,具体根据伤情来确定。多数省份颁布《工伤职工停工留薪期分类目录》,对应具体伤情,确定停工留薪期长短。伤情严重或者情况特殊,可以适当延长,但延长不得超过12个月。关于停工留薪期的确定,《工伤保险条例》没有明确的规定,根据各省、直辖市的地方关于停工留薪期的相关规定,一般由用人单位(如北京市、山东省)或劳动能力鉴定委员会(如河北省)进行确定。停工留薪期的延长,统一由设区的市级劳动能力鉴定委员会确认。申请延长停工留薪期,需要在停工留薪期满前的一定期限内提出,该一定期限具体到各地方又有不同的标准,大概有这样几种情形:
      (一)无明确期限,即只是笼统规定在停工留薪期限届满前,没有具体的提前期限的规定;
      (二)以天数为单位规定一定的期限;
      (三)以工作日为单位规定一定的期限,申请延长停工留薪期的,延长的期限不得超过12个月。
      劳动者非基于自身原因停工,用人甲方是需要正常支付劳动者的报酬。如果劳动者无法得到补偿,可以通过法律手段维护自己的权利的。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
甲方原因停工索赔

法律分析: 索赔协议书的内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转材料停止补偿,施工机械停职补偿。 法律依据 《中华人民共和国...查看全文

甲方原因停工索赔

法律分析: 由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔,双方可以经协商一致签订索赔协议书,其内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转...查看全文

因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗

法律分析:  甲方(买受方):  乙方(出卖方):  遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方...查看全文

因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗

法律分析:  甲方(买受方):  乙方(出卖方):  遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方...查看全文

因甲方原因造成工期延误索赔由谁认定

承包人违约责任及承担方式:私自转让权利、转移义务;未经批准撤离施工场地设备;使用不合格材料或设备;工期延误;拒绝修复缺陷;无法履行合同;其他违约情况。承包人应赔偿损失、支付违约金、采取补救措施或继续履行合同。...查看全文

工地因甲方原因停工或停建赔偿?

律师分析: 1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工...查看全文

由于乙方原因造成甲方损失,甲方可以索赔多少

法律分析:由于乙方原因造成活动严重损失的,甲方有权利要求乙方赔偿2倍经济损失; 乙方在工作期间需爱护服装及道具,如发生故意损坏的,照价赔偿; 甲乙双方原因造成活动严重损失的,情节特别恶劣的,双方均可追究对方法律责任; 若由于甲方原...查看全文

不可抗力原因造成的停工可以索赔吗

不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方...查看全文

工程因甲方原因造成延期如何赔偿

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

工程因甲方原因造成延期如何赔偿?

律师分析: 建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照...查看全文

工程因甲方原因造成延期如何赔偿

建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。那么承包工程甲方原因延迟工期如何索取赔偿?下面由我为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。...查看全文

造成工程索赔的原因有哪些

工程索赔的主旨是解释工程索赔的原因,包括不可抗力和不利的自然条件、发包人违约、合同错误以及合同变更。工程索赔是承包人根据合同条款向发包人提出的要求,以补偿因上述原因导致的损失。...查看全文

甲方造成停工多少天以上才能索赔?

一、工程停工多久可以进行索赔 工程在施工过程中因发包人原因停工造成承包人损失的,无论停工多长时间,承包人都可以索赔。 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间...查看全文

因甲方原因给乙方造成损失

法律分析:一、因甲方原因给乙方造成损失甲方合同违约如何赔偿(一)甲方不支付合同违约赔偿时,可以协商解决解决合同纠纷,能够协商解决当然最好,我们建议都尽量和平解决,尽可能拿对方的利益来互相牵制,以...查看全文

承包商因甲方原因工期延误的索赔策略

承包工程甲方原因延迟工期可要求索赔,根据合同约定或实际损失赔偿。法律规定中,发包人未提供相关物资承担违约责任,停建、缓建需赔偿停工、窝工等损失。工期顺延的认定取决于发包人的行为,如未提供图纸、支付款项、指令,设计变更等。承包人可要...查看全文

承包商索赔的主要内容

法律分析:一、承包商向业主的索赔包括哪些内容(1)合同文件的缺陷引起的索赔。合同文件的缺陷表现为文件本身规定不严密、不完整,甚至缺误或自相矛盾(当然这种情况下,工程师有权作出解释),对于合同各方来说,业主作为合同主导起...查看全文

因发包人造成工程停工如何索赔

法律分析:因发包人造成工程停工可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%。...查看全文

劳动法非员工原因造成的停工

非因劳动者原因造成单位停工停产,如何支付工资 非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当...查看全文

因甲方原因造成工程量减少如何结算

律师分析:应当按照实际施工量结算工程款。如因此造成损失,合同无约定,甲方承担违约责任。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,...查看全文

施工合同中约定了因甲方原因造成的工期延误不赔偿损失的 乙方可以主张吗

按照合同的约定来,甲方延误,应该还没施工完,追究违约责任就可以。【本文关联的相关法律依据】《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约...查看全文