工地的开工令应该有哪个部门开

律师回答

一、工地的开工令应该有哪个部门开
建筑开工令由总监理工程师签发。承包人完成开工准备后,应向监理机构提交开工申请。监理机构在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后,签发开工令,并加盖项目监理部章。由于承包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工,监理机构应通知承包人在约定时间内提交赶工措施报告并说明延误开工原因。由此增加的费用和工期延误造成的损失由承包人承担。由于发包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工,监理机构在收到承包人提出的顺延工期的要求后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误造成的损失由发包人承担。
二、什么是开工令
开工日期是很重要的。主要是因为它是计算工期的起点。同时,承包商也需要有一个明确的开工日期,以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺(如订货、租用机械、提供劳力等事项),并获得业主支付的预付款。对于业主来说,则要在监理工程师发出开工通知的同时,按合同规定的施工顺序的要求,把所需的现场与通道交给承包商。如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。
三、开工报告与开工令的区别
(一)本质上不同
开工报告中为发包方准备的开工资料,应当在开工前报监理单位和施工单位。开工令是施工单位和监理单位对施工单位下达的施工指令。
(二)不同的责任
开工前承包人应当按照合同规定向监理工程师提交开工报告,这是建设单位的审批程序。建设启动顺序可以单方面由监理单位开出,即使建设单位不提交建设启动报告,监督单位可以发行开工令要求,建设单位组织快速施工。
(三)指令的不同
启动报告必须得到业主的批准才能有效地启动工作。开工令的签发日期为项目的实际开工日期。它主要是计算工期的起点。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
老板不给开工资应该找哪个部门

法律分析:一、老板不给开工资应该找哪个部门1.当地劳动监察大队。到劳动监察大队投诉的方式简单,但有时候会遇到执法力度可能不是很大,维权困难的情形;2.当地劳动局。可以到当地劳动局申请劳动仲裁要求支付工资。如...查看全文

老板不给开工资应该找哪个部门

法律分析:老板不给工资可以拨打12333投诉,也可以向当地劳动部门投诉,申请劳动仲裁,对仲裁结果有异议向法院提起民事诉讼。 在解决工资问题上,如果可以协商解决最好协商解决,如果不行,就到劳动部门申请仲裁,如果申请劳动仲裁就要...查看全文

开竣工是哪个部门

工程竣工验收备案主管部门是谁负责 由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门负责。 《中华人民共和国建筑法(2019修正)》 第七条 建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领...查看全文

工资证明应该向哪个部门申请开具?

找公司的财务部开具证据。用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时,可由其亲属或委托他人代领。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳...查看全文

工地工钱拿不到应该找哪个部门

法律分析:一、工地工钱拿不到应该找哪个部门1.到劳动行政部门举报(通常是劳动管理监察大队)。2.也可以直接申请仲裁。3.如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉。4...查看全文

工伤应该找哪个部门??

律师分析: 找本区劳动保障行政部门解决。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,...查看全文

工地工伤要做认定从哪个部门开始?

律师分析: “工伤由当地人力资源和社会保障局负责。 工伤,又称为产业伤害、职业伤害、工业伤害、工作伤害,是指劳动者在从事职业活动或者与职业活动有关的活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。 1、发生工伤后,用人单位可以在1个月内...查看全文

工地工伤要做认定从哪个部门开始

“工伤由当地人力资源和社会保障局负责。 工伤,又称为产业伤害、职业伤害、工业伤害、工作伤害,是指劳动者在从事职业活动或者与职业活动有关的活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。 1、发生工伤后,用人单位可以在1个月内向人力资源和...查看全文

农民工在工地受伤应该找哪个部门?

律师分析: 当地劳动部门。 首先要到当地劳动部门申请工伤认定,如受伤被认定为因工受伤,等伤情稳定后可以申请劳动能力鉴定,鉴定工伤等级,然后按照伤残等级计算伤残赔偿数额。 【法律依据】: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用...查看全文

工地发生工伤事故应该找哪个部门

律师分析:工伤由当地人力资源和社会保障局负责。法律依据:《工伤保险条例》 第十七条 职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业...查看全文

工资证明找哪个部门开

一、工资证明找哪个部门开1、公司人事部门开。2、有的公司办公室管人事,那就去办公室开。二、赔偿工资收入用纳税吗劳动者领取的经济补偿金,属于税前收入,需要根据国家规定确定是否需要缴纳个...查看全文

误工证明哪个部门开具

法律分析:开具财产损失证明需要有证据证明财产损失,包括直接证明证据和间接证明证据。直接证明证据一般包括损失清单、有关部门评估单等;间接证明一般包括误工损失等。【法律依据】:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

工作证明找哪个部门开

工作证明是可以证明我们在哪里工作的一个证明,在于这个工作证明的时候,有时候贷款是需要这个工作证明的,那么工作证明应该找哪个部门开呢?接下来由为大家带来工作证明找哪个部门开的详细知识,希望能够帮助到...查看全文

工作证明在哪个部门开

一、工作证明在哪个部门开单位工作人员证明一般由所需证明单位的人事部门出据,有工作单位的可以找本单位的人事部门开据,然后盖上单位的公章。二、开工作证明的注意事项1、在职证明一式两份,中英文各一份。...查看全文

误工证明哪个部门开具

法律分析:开具财产损失证明需要有证据证明财产损失,包括直接证明证据和间接证明证据。直接证明证据一般包括损失清单、有关部门评估单等;间接证明一般包括误工损失等。【法律依据】:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

工作证明是哪个部门开

单位工作证明一般是由用人单位的人事部门来进行开具的。工作证明中,需要填写当事人完整的信息。其中包括当事人的工作岗位和职业,再加盖公章。工作证明的用于申请签证、申请信用卡或贷款、就业考试、资格考试、职称评定、申请生育险报销。...查看全文

讨工资应该找哪个部门?

如果需要就业,有两个途径可以要求支付工资:前往当地劳动监察投诉部门举报或到当地劳动局申请仲裁,要求支付工资。如果未签订劳动合同,可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是给个人工作,不算劳动关系,可以直接去法院起诉该个人老板,要...查看全文

农民工工资应该找哪个部门?

农民工工资维权方法:1、电话投诉劳动执法监察大队,责令支付工资。2、向法院申请支付令。3、申请劳动仲裁,如不赔偿可法院强制执行。4、如仲裁不公,可提起民事诉讼。建议寻求律师帮助。...查看全文

农民工工伤应该去哪个部门?

农民工工伤需向劳动保障行政部门提出认定申请,用人单位应送伤者到定点医院救治,并备案。农民工应保留证据,如医疗证据,申请工伤认定。工伤待遇支付由保险公司负责或用人单位全额支付。如有争议,可向劳动保障部门申请仲裁。法律依据为《工伤保险...查看全文

在工地受伤,应该求助于哪个部门

法律分析:在工地受伤,应该由用人单位或者劳动者或及其近亲属在规定期限内,先向社会保险行政部门申请工伤认定,社会行政部门出具工伤认定决定书后,参加工伤保险的职工,可以依法享受工伤保险待遇。法律依据:《《工伤保...查看全文