工程变更怎么索赔

律师回答

工程变更的原因可能有很多种情况,当发生工程变更或其他工程问题时,施工方需进行一定金额的赔偿,工程变更的索赔也有一定的时效。
由于发包人的原因或其他原因致使承包人在工程施工过程中付出了额外的费用或造成了损失,承包人可以要求发包人补偿费用或赔偿损失。引起索赔的原因,即为索赔事件。
建设工程施工合同索赔时效,是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的民法典律制度。约定的期限即索赔时效期间,一般为28天。
该种索赔时效,属于消灭时效的一种。
索赔时效的规定,见诸于各类合同范本中,如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定:索赔须在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工程内容减少变更怎么索赔

1、施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不...查看全文

工程内容减少变更应该怎么索赔

1、施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不...查看全文

工程变更怎样索赔

1.工程变更的提出(业主、监理、设计、施工单位)。2.工程技术部提出技术方案及施工措施(若需要),并取得工程变更书面资料,工程管理部根据技术部的资料,填写工程变更设计现场处理卡、工程变更设计工程数量计算书。...查看全文

工程变更要怎样索赔

工程变更要怎样索赔1.工程变更的提出(业主、监理、设计、施工单位)。2.工程技术部提出技术方案及施工措施(若需要),并取得工程变更书面资料,工程管理部根据技术部的资料,填写工程变更设计现场处理卡、工程变更设...查看全文

工程变更的索赔理由

工程变更的索赔理由 1.外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。 2.不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。 3.工期变化:由于业主要求提...查看全文

工程内容减少变更怎样索赔

1、施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不...查看全文

工程内容减少变更如何索赔

1、施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 2、法律规章:《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不...查看全文

建设工程项目变更可以索赔吗

法律分析: 建设工程项目变更,如果是擅自变更,属于不履行合同义务或者不按约定履行的,则当事人可以索赔。如果是经当事人之间协商一致变更工程项目的,则不可以索赔。 法律依据:: 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不...查看全文

工程变更索赔管理办法中的索赔技巧有哪些?

工程变更索赔管理办法中的索赔技巧有:及时捕捉和利用索赔机会;加强合同管理,积累真实有效的索赔证据;合理的计算方法,适当的索赔额;力争单项索赔,避免一揽子索赔;搞好合同双方关系,掌握谈判艺术。 建筑工程索赔管理如何规定 1、应以合同...查看全文

工程窝工怎么索赔

法律分析:工程窝工怎么索赔建设工程窝工费,是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照...查看全文

工程窝工怎么索赔

法律分析:一、工程窝工怎么索赔1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建...查看全文

工程量变少如何索赔

法律分析:工程量变少进行索赔可以按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可请第三方加以协商解决;协商不成时可以根据建设工程合同的约定交由指定机构进行仲裁,仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。法律依据:《中华人...查看全文

变更索赔是什么意思?

律师分析: 在法律上的变更索赔一般是出现在工程合同上面,当在合同实施过程中,因非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的权利要求的时候可以申请索赔。 【法律依据】: 《中华人民共和国国家赔偿法》第五条 属于下列情...查看全文

变更合同价款和工程索赔的程序是如何的

1、变更合同变更价款的程序(1)变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后调整合同价;(2)若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;(3...查看全文

工程未完工怎么索赔

法律解析: 依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第五百八十三条 当事人一方...查看全文

工程未完工怎么索赔

法律解析: 依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第五百八十三条 当事人一方...查看全文

工程未完工怎么索赔?

律师分析: 依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第五百八十三条 当事人一方...查看全文

怎么进行工程索赔

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应...查看全文

工程延期怎么索赔

法律分析:依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。相关法条《中华人民共和国民法典》第五百...查看全文

工程离场怎么索赔?

法律分析:一、工程离场怎么索赔?先协商,协商不成去法院起诉。施工合同,补充合同和现场签证中如对停工日期,看护费用,周转材料和机械停滞已有约定时,应按照约定的原则作为计算补偿的依据。事前没有约定补偿原则的,双方可另协商处...查看全文