施工反索赔的原因有哪些?

律师回答

律师分析:

1、延期工期的反索赔,在工程项目建设中,承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容,延迟交付工程,影响了发包方对施工项目的使用和营运生产,造成发包方的经济损失。因此,发包方可就事件向承包方进行反索赔。承包方依据合同的约定和拖延的工期对发包方的损失进行赔偿;

2、工程施工质量缺陷的反索赔。在施工建设中,当出现承包方所使用的建筑材料或设备不符合合同规定;工程质量没有满足施工技术规范,验收规范的规定;出现质量缺陷而未在质量缺陷责任期之前完成质量缺陷的修复工作,发包方可就该事件进行反索赔;

3、合同担保的反索赔。承包方造工程项目建设工程中,按照规定对合同的相关内容进行担保如预付款的合同担保等,当承包方没有按照合同约定的内容履行合同义务,发包方可就该事件进行反索赔,承包方及其担保单位应承担反索赔的经济损失;

4、发包方其他损失的反索赔。当承包方发生其他损害发包方的利益时,发包方可就经济损失进行反索赔。

【法律依据】:

《中华人民共和国民法典》 第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
施工索赔的原因有哪些?

律师分析: 施工索赔的原因包括: 1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费; 2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用; 3、分包人的索赔费等。 【法律依据】: 《中华...查看全文

施工索赔的相关原因有哪些?

施工索赔的主旨是根据民法典规定,承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失,以及停建、缓建期间的损失和实际费用,包括人员窝工费、工资上涨费、材料价格上涨和材料超期储存费用等。...查看全文

国际工程施工索赔的主要原因有哪些

法律分析:国际工程施工索赔的主要原因有:_x000D_ (1)合同文件的缺陷引起的索赔;_x000D_ (2)业主违约引起的索赔;_x000D_ (3)施工现场条件的变化引起的索赔;_x000D_ (4)工程变更引起的索赔...查看全文

国际工程施工索赔的主要原因有哪些?

律师分析: 国际工程施工索赔的主要原因有:(1)合同文件的缺陷引起的索赔;(2)业主违约引起的索赔;(3)施工现场条件的变化引起的索赔;(4)工程变更引起的索赔;(5)工程师指令引起的索赔;(6)特殊风险引起的索赔;(7)其他承包...查看全文

国际工程施工索赔的主要原因有哪些

法律解析: 国际工程施工索赔的主要原因有:(1)合同文件的缺陷引起的索赔;(2)业主违约引起的索赔;(3)施工现场条件的变化引起的索赔;(4)工程变更引起的索赔;(5)工程师指令引起的索赔;(6)特殊风险引起的索赔;(7)其他承包...查看全文

造成工程索赔的原因有哪些

工程索赔的主旨是解释工程索赔的原因,包括不可抗力和不利的自然条件、发包人违约、合同错误以及合同变更。工程索赔是承包人根据合同条款向发包人提出的要求,以补偿因上述原因导致的损失。...查看全文

工程反索赔的方法有哪些?

工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。 1、建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。 ...查看全文

工程反索赔的依据有哪些

法律分析:工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。法律依据:《中华人民共和国建筑法》 第五十五条 建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包...查看全文

工程反索赔的依据有哪些

法律分析:工程反索赔的依据有:_x000D_ (1)合同文件的缺陷引起的索赔;_x000D_ (2)业主违约引起的索赔;_x000D_ (3)施工现场条件的变化引起的索赔;_x000D_ (4)工程变更引起的索赔;_x00...查看全文

因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗

法律分析:  甲方(买受方):  乙方(出卖方):  遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方...查看全文

因为甲方的原因造成的施工延误能索赔吗

法律分析:  甲方(买受方):  乙方(出卖方):  遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方...查看全文

建筑工程施工索赔的分类有哪些?

1、按索赔有关当事人分类:承包人与发包人之间的索赔,承包人与分包人之间的索赔,承保人或发包人与供货商之间的索赔,承保人与发包人与保险人之间的索赔。2、按索赔的目的和要求分类:工期索赔,一般指承保人向发包人或者分包人向承保人要求延长...查看全文

施工合同索赔证据有哪些

施工合同索赔证据及解决纠纷的方式:施工合同索赔证据包括合同文件、往来信件、会议纪要、施工进度记录、气象资料等。解决纠纷的方式有自行协商、第三人调解、仲裁申请和向法院起诉。施工合同纠纷由工程所在地法院管辖。...查看全文

甲方原因停工索赔

法律分析: 索赔协议书的内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转材料停止补偿,施工机械停职补偿。 法律依据 《中华人民共和国...查看全文

甲方原因停工索赔

法律分析: 由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔,双方可以经协商一致签订索赔协议书,其内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转...查看全文

承包商施工索赔有哪些情形

法律分析:承包商施工索赔的情形:_x000D_ (1)合同文件的缺陷引起的索赔;_x000D_ (2)业主违约引起的索赔;_x000D_ (3)施工现场条件的变化引起的索赔;_x000D_ (4)工程变更引起的索赔;_x0...查看全文

承包商施工索赔有哪些情形

一、承包商施工索赔有哪些情形1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2.工期延长和延误...查看全文

实施家庭暴力的原因有哪些

1、历史方面。受封建传统观念影响,相当数量受害妇女还存在男尊女卑、夫权等观念。 2、经济方面。男主外、女主内的传统家庭分工模式,导致部分妇女经济不独立。 3、思想方面。在社会转型期,受各种腐朽思想影响。 4、素质方面。不同程度存在...查看全文

实施家庭暴力的原因有哪些?

律师分析: 1、历史方面。受封建传统观念影响,相当数量受害妇女还存在男尊女卑、夫权等观念。 2、经济方面。男主外、女主内的传统家庭分工模式,导致部分妇女经济不独立。 3、思想方面。在社会转型期,受各种腐朽思想影响。 4、素质方面。...查看全文

实施家庭暴力的原因有哪些

法律分析:1、历史方面。受封建传统观念影响,相当数量受害妇女还存在男尊女卑、夫权等观念。2、经济方面。男主外、女主内的传统家庭分工模式,导致部分妇女经济不独立。3、思想方面。在社会转型期,受各种腐朽思想影响...查看全文