要根据不同情况区别对待：前提首先要明确，没有书面合同，并不代表双方没有建立工程发承包法律关系；
1、承包方中途不做，是因为什么原因？如果是由于承包方单方的原因导致，如资金、队伍、技术、管理等，则发包人有权拒付工程款；
2、如果由于发包方的原因，如提供施工条件不足、付款不及时、资料图纸不全、审批手续不到位等，则发包方无权拒付工程款并且还要承担违约责任；
3、如果是混合过错，则要根据双方的过错程度、损失程度分担责任。以上是关于工程中途退场没有签合同该怎么办的详细回答，希望对你有所帮助
工程中途退场没有签合同该怎么办
律师回答
摘要：工程中途退场没有签合同，双方应根据责任分担原则处理：承包方原因导致退场，发包方可拒付工程款；发包方原因导致退场，发包方不能拒付工程款且需承担违约责任；若责任混合，则根据过错和损失程度分担责任。
延伸阅读
处理工程中途退场时缺乏合同的法律指引
在处理工程中途退场时缺乏合同的情况下，根据法律指引，以下是一些可以考虑的步骤。首先，与对方进行沟通，明确双方的权益和责任。尽量达成口头协议并记录相关沟通内容。其次，收集证据，包括工程进展状况、支付记录等，以支持您的主张。第三，寻求法律援助，咨询专业律师，了解相关法律规定和适用法律条款。根据具体情况，可能需要寻求诉讼或仲裁解决争议。最后，维护自身权益，确保适当的赔偿和补偿。请注意，以上仅为提供一般性指引，具体操作还需根据案件特点和相关法律规定进行。建议在处理此类问题时寻求专业法律建议以确保您的权益得到最大程度的保护。
在处理工程中途退场时缺乏合同的情况下，根据法律指引，以下是一些可以考虑的步骤。首先，与对方进行沟通，明确双方的权益和责任。尽量达成口头协议并记录相关沟通内容。其次，收集证据，包括工程进展状况、支付记录等，以支持您的主张。第三，寻求法律援助，咨询专业律师，了解相关法律规定和适用法律条款。根据具体情况，可能需要寻求诉讼或仲裁解决争议。最后，维护自身权益，确保适当的赔偿和补偿。请注意，以上仅为提供一般性指引，具体操作还需根据案件特点和相关法律规定进行。建议在处理此类问题时寻求专业法律建议以确保您的权益得到最大程度的保护。
结语：根据不同情况区别对待，处理工程中途退场缺乏合同的情况下，需要明确双方权益和责任，并尽量达成口头协议。同时，收集证据支持主张，寻求法律援助，了解相关法律规定。根据具体情况可能需要诉讼或仲裁解决争议，最终确保自身权益得到保护。建议在处理此类问题时寻求专业法律建议，以确保权益最大化保护。
法律依据
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第二章 招 标 第十三条 招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
招标代理机构应当具备下列条件：
（一）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；
（二）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第五章 法律责任 第六十条 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。
招标代理机构应当具备下列条件：
（一）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；
（二）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第五章 法律责任 第六十条 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
工程合同中途退场怎么处理
法律分析：一、工程合同中途退场怎么处理签订工程合同后，如果承包单位中途退场，不履行合同义务的，构成合同违约，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，如果就违约责任承担产生争议的，可以向法院起诉。《中华人民共和...查看全文
工程分包中途退场或工程中途被退场如何清算？
施工分包中途退场的，工程款一般按照其完成的工程量进行清算；除双方对已完成的工程量达成一致外，施工企业将来主张工程款时，必须证明已经自己已经完成的工程量。此外，双方对已完各专业工程量应当进行核定计算并进行确认。 工程中途停工如何索赔...查看全文
工程中途退场怎样索赔
先协商，协商不成去法院起诉。施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。提出索赔的依据主要有以下几方...查看全文
施工分包中途退场,工程中途被退场如何清算
法律分析: 施工分包中途退场的，工程款一般按照其完成的工程量进行清算；除双方对已完成的工程量达成一致外，施工企业将来主张工程款时，必须证明已经自己已经完成的工程量。此外，双方对已完各专业工程量应当进行核定计算并进行确认。...查看全文
辞退员工没有签合同应该怎么办？
老板突然辞退员工没有签合同，劳动者是可以向老板申请赔偿的，根据相关的法律规定，用人单位和劳动者是必须要签订劳动合同的，否则需要支付双倍的工资，其次老板如果无故辞退员工的话，需要支付经济补偿金。仲裁，是指将争议提交给争议...查看全文
工程中途退场清算规定有什么？
律师解答： 无论是主动中途退场，还是被要求中途退场，施工企业均需谨慎对待。除双方对已完工程量达成一致外，施工企业将来要主张已完部分工程的工程款，就必须证明已完工程量，这是首要问题。此外应该注意： 1、对已完各专业工程量进行核定计算...查看全文
施工工程没签合同该怎么办理？
律师解答： 虽然施工工程没有签订合同，但如果已实际履行口头约定的工程内容，也就是存在事实的工程劳动，便可以通过诉讼来解决纠纷。因为合同是证据的一种，如果有其他证据可以形成证据链支持主张的情况下，也是可以的。 【法律依据】： 《中...查看全文
工程中标方没有签合同怎么办理？
律师解答： 1、工程中标方没有签合同，招标方和对方协商签订合同；2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招...查看全文
工程中途退场清算标准
法律分析： 工程中途退场的清算标准，是以施工方完成的工程量、工程造价等为标准。具体的清算费用由施工方和发包方在工程施工合同中约定，应当按照合同的约定支付退场清算的费用。 法律依据 《中华人民共和国民法典》 第一百四十三条 具备下列...查看全文
工程中途退场清算标准
法律分析:工程中途退场清算标准:施工完毕且验收合格的按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕验收不合格但经修复合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格不予支付；尚未施工完毕中途退场的应当停止施工，视已经...查看全文
工程中途退场如何索赔？
律师分析： 先协商，协商不成去法院起诉。施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。 【法律依据】： 《中华人...查看全文
中途退场工程清算标准
工程中途退场清算标准：施工完毕且验收合格的按合同约定价款或实际结算，价款差额不支付；施工完毕验收不合格但经修复合格的按上述办法结算，经修复验收不合格不支付；尚未施工完毕中途退场的应停止施工，视已完成工程量是否合格依据上述办法结算。...查看全文
实习期没有签合同中途被辞退?
实习期被辞退，根据《中华人民共和国劳动法》第二十五条，如果不符合录用条件，无权得到补偿；根据第二十六条，如果员工没有过错，一般可以得到补偿；根据第二十八条，如果员工是被违法辞退，可以按照经济补偿标准的二倍得到赔偿。...查看全文
没有签署工程合同该怎么处理？
施工工程没签合同如果双方已经达成一致意见，且一方已经履行相关义务，另一方接受的，合同成立。法律规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立；在签名、盖章或按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对...查看全文
合同没到期中途撤场会怎么样？
律师分析： 依据我国相关法律规定，房屋租赁合同未到期的，租客跑了后不支付租金的，出租人可以解除合同，如果租客损坏房屋的造成损失的，出租人可向法院起诉承租人。 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》 第七百零四条 租赁合同的内容...查看全文
工人没签劳动合同下班途中车祸怎么办？
未签订劳动合同的工人在上下班途中发生车祸可申请工伤认定，公司需支付双倍工资赔偿、可能面临订立固定期限劳动合同的风险，并需支付经济补偿金，员工可随时离职且无需单位同意。...查看全文
因甲方不付款中途退场合同履约怎么办
一、工程合同中途退场怎么处理 ? 签订工程合同后，如果承包单位中途退场，不履行合同义务的，构成合同违约，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，如果就违约责任承担产生争议的，可以向法院起诉。 《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条...查看全文
没有签定合同被辞退应该怎么办
法律分析:没有签定合同被辞退的，劳动者可以和单位协商解决，也可以请求工会或者本单位劳动争议调解委员会调解，协商和调解不成，申请劳动争议仲裁。也可以直接申请劳动争议仲裁。之后可以向法院起诉起诉。法律依据:《《...查看全文
工程中标方没有签合同怎么处理
法律分析: 工程中标方没有签合同，招标方可与中标方就相关事宜进行协商以签订合同；如中标方无正当理由不签订合同的，招标方应取消其中标资格，并不予退还其提交的投标保证金。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条_x00...查看全文
中途退场工程如何进行索赔？
施工合同索赔要点及费用范围：先协商，协商不成可诉诸法院。索赔依据包括合同文件、信函、会议纪要、进度记录、气象资料、法律文件等。可索赔费用包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费等。索赔必须有监理工程师...查看全文
推荐律师
郑炫
北京市-北京市-朝阳区
专职律师刑事辩护、刑事辩护
已服务81人次
热门法律问题
