工期索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：
（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
工期索赔成立的条件是
律师回答
摘要：工期索赔的成立需要满足以下三个条件：首先，与合同对照，事件必须导致承包人在工程项目上额外支出成本或直接损失工期。其次，费用增加或工期损失的原因不能是承包人的行为责任或风险责任，必须符合合同约定。最后，承包人必须按照合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。只有同时满足这三个条件，工期索赔才能成立。
延伸阅读
工期索赔的要件及法律适用
工期索赔的要件及法律适用是指在工程合同中，当施工方无法按约定时间完成工程，导致业主遭受经济损失时，施工方可以提出索赔。要使工期索赔成立，需要满足以下要件：1.工期延误是由于不可抗力、业主原因或其他合同约定外的原因导致的；2.施工方已经采取了合理措施来避免或减少延误；3.业主已经批准了工期延误的索赔请求。在法律上，工期索赔通常受到建设工程合同法和相关法律法规的约束。根据具体情况，索赔方需要提供充分的证据和合理的计算方法来支持其索赔请求。法院将根据合同约定、法律规定和相关证据来判断索赔是否成立。
工期索赔的要件及法律适用是指在工程合同中，当施工方无法按约定时间完成工程，导致业主遭受经济损失时，施工方可以提出索赔。要使工期索赔成立，需要满足以下要件：1.工期延误是由于不可抗力、业主原因或其他合同约定外的原因导致的；2.施工方已经采取了合理措施来避免或减少延误；3.业主已经批准了工期延误的索赔请求。在法律上，工期索赔通常受到建设工程合同法和相关法律法规的约束。根据具体情况，索赔方需要提供充分的证据和合理的计算方法来支持其索赔请求。法院将根据合同约定、法律规定和相关证据来判断索赔是否成立。
结语：工期索赔的成立需同时满足三个前提条件：与合同对照，事件导致承包人额外成本支出或直接工期损失；费用增加或工期损失原因不属于承包人责任或风险；承包人按合同规定提交索赔意向通知和报告。工期索赔要件及法律适用受建设工程合同法和相关法规约束。索赔方需提供充分证据和合理计算方法支持请求，法院将根据合同约定、法律规定和证据判断索赔成立与否。
法律依据
根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
工期索赔成立的条件是什么
法律分析： 工程索赔的成立必须满足以下几个条件： 第一，与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失； 第二，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； ...查看全文
工期索赔成立的条件是什么？
工期索赔成立的条件：1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险...查看全文
工期索赔成立的条件是什么
工期索赔成立的条件与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任以及承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告等。...查看全文
工期索赔成立的条件
法律分析：工期索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：_x000D_ （1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；_x000D_ （2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人...查看全文
工程索赔成立的条件是什么
法律分析:工程索赔成立的条件是:_x000D_ 1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；_x000D_ 2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；_x000D_ 3.合同变化；_x000...查看全文
索赔的成立条件是什么
当合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。由此可看出任何索赔事件成立必须满足的三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。索赔证据应满足以下基本要求：真实性；全面性；关...查看全文
索赔的成立条件是什么？
律师分析： 当合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。由此可看出任何索赔事件成立必须满足的三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。索赔证据应满足以下基本要求：真实性...查看全文
索赔成立的三个条件
法律分析：索赔成立的三个条件如下：1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失；2、造成费用增加或工期损失的原因，按照合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；3、承包商在事件发生后的规...查看全文
工程索赔成立的条件有哪些
法律分析：索赔成立的前提条件。索赔的成立，要同时具备以下三个前提条件：(1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；(2)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损...查看全文
工程索赔成立的要件是什么？
工程索赔的条件包括材料质量问题、人为原因导致施工中断和工效降低、不利自然条件与人为障碍引起的费用损失。根据《建筑法》规定，承包单位转包或违法分包将受到处罚，并需承担因此造成的损失连带赔偿责任。...查看全文
判定施工索赔成立有哪些条件
法律分析:判定施工索赔成立的条件有:_x000D_ 1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；_x000D_ 2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；_x000D_ 3.合同变化；_x0...查看全文
判定施工索赔成立有哪些条件？
律师分析： 1、与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任。 【法律依据】： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠...查看全文
索赔成立后有哪三个条件
答：第一，与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失;第二，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;第三，承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。...查看全文
工程索赔的条件
法律解析： 工程索赔成立的条件： 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更，造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不...查看全文
工程索赔的条件
法律解析： 工程索赔成立的条件： 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更，造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不...查看全文
工程索赔的条件？
律师分析： 工程索赔成立的条件： 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更，造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不...查看全文
工程索赔的条件
法律分析:工程索赔成立的条件：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更，造成时间和费用的损失。3、缩短工期而造成承包人的费用增加。4、非承包人的原因暂时停工。5...查看全文
可索赔工期及费用的条件？
律师分析： 工期索赔成立的条件： 承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告； 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； 造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任...查看全文
工程索赔的条件是什么？
律师分析： 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更，造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不可抗力。 【法律依据...查看全文
工程索赔的条件是什么
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更，造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不可抗力。...查看全文
推荐律师
姜龙辉
北京市-北京市-昌平区
认证律师婚姻家庭、婚姻家庭
已服务196人次
热门法律问题
