可索赔工期及费用的条件?

律师回答

律师分析:

工期索赔成立的条件:

承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;

与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;

造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划;合同双方认可的详细进度计划;合同双方认可的对工期的修改文件;施工日志、气象资料;业主或工程师的变更指令等。

【法律依据】:

《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》 第六条 对于建设资金不足,物资供应短缺的工程,企业有按照合同规定追究违约责任,并有权调整施工进度。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
不可抗力索赔工期及费用

不可抗力索赔工期及费用具体如下:1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏由发包方负责。施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用发包方负责,承包方另外要求的赔偿一般是不予支持;...查看全文

工期索赔成立的条件

法律分析:工期索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:_x000D_ (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;_x000D_ (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人...查看全文

工期索赔和费用索赔是怎样的

法律分析:一、拖延工期如何索赔1、违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七...查看全文

工期索赔成立的条件是

工期索赔的成立需要满足以下三个条件:首先,与合同对照,事件必须导致承包人在工程项目上额外支出成本或直接损失工期。其次,费用增加或工期损失的原因不能是承包人的行为责任或风险责任,必须符合合同约定。最后,承包人必须按照合同规定的程序和...查看全文

工程索赔的条件及证据有哪些

一、工程索赔的条件1.合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。2.增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的,而并非由承包商工作失误所造成。3.与索赔相关联的...查看全文

工程索赔的条件?

律师分析: 工程索赔成立的条件: 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更,造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不...查看全文

工程索赔的条件

法律解析: 工程索赔成立的条件: 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更,造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不...查看全文

工程索赔的条件

法律解析: 工程索赔成立的条件: 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更,造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不...查看全文

工程索赔的条件

法律分析:工程索赔成立的条件:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更,造成时间和费用的损失。3、缩短工期而造成承包人的费用增加。4、非承包人的原因暂时停工。5...查看全文

暴雨可以索赔工期和费用吗

法律分析:对于气候条件分为以下三种情况:1.季节性雨天,属于有经验的承包商可以预见的,没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件,比如、暴雨非季节性的大雨,有工期索赔,没有费用索赔。3.不可抗力,...查看全文

暴雨可以索赔工期和费用吗

法律分析:对于气候条件分为以下三种情况:1.季节性雨天,属于有经验的承包商可以预见的,没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件,比如、暴雨非季节性的大雨,有工期索赔,没有费用索赔。3.不可抗力,...查看全文

工期索赔成立的条件是什么?

工期索赔成立的条件:1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险...查看全文

工期索赔成立的条件是什么

法律分析:   工程索赔的成立必须满足以下几个条件:   第一,与合同对照,事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出,或直接工期损失;   第二,造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; ...查看全文

工期索赔成立的条件是什么

工期索赔成立的条件与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任以及承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告等。...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用吗?

法律解析: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用嘛?

律师解答: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用吗?

律师分析: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用吗?

法律解析: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

停工期间机械费用索赔

一、工程停工费用多久可以索赔 1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。 如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护...查看全文

工期索赔和费用索赔包括哪些内容

工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费,材料费,分包费用,现场管理费,利润,还有机械使用费等,因承包方的原因导致工期延误的,索赔的这些费用大概就是以上几种,在工期索赔之前,发包方应该按合同约定,先向承包方送达工期索赔通知书。...查看全文

推荐律师

石永正

北京市-北京市-朝阳区

专职律师合同纠纷、合同纠纷

已服务67人次

热门法律问题