工期索赔和费用索赔包括哪些内容

律师回答

工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费,材料费,分包费用,现场管理费,利润,还有机械使用费等,因承包方的原因导致工期延误的,索赔的这些费用大概就是以上几种,在工期索赔之前,发包方应该按合同约定,先向承包方送达工期索赔通知书。

一、工期索赔和费用索赔包括哪些内容?
      (1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
      (2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。
      (3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包商责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
      (4)分包费用。分包费用索赔是指分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。
      (5)现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。
      (6)利息。在索赔款额的计算中,经常包括利息。利息的索赔通常在下列情况中发生:拖期付款的利息、错误扣款的利息。
      (7)总部(企业)管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。
      (8)利润。一般来讲,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在各项实施工程内容的价格之内的,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。
二、工期索赔注意事项有哪些?
      工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。
      (一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
      (二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。
      (三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
      (四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
      工期索赔费用其实也并不是国家法律制度统一规定的,因为不是所有的项目工程都可以分包,如果当初合同中约定不能分包的话,工期索赔时,就不能让承包方赔偿分包费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工伤索赔包括哪些内容?

工伤赔偿的主要内容及要求:工伤赔偿包括医疗费用、康复费用、伙食补助费、伤残补助金和伤残津贴等。工伤保险基金支付治疗费用、康复费用等,用人单位支付工资福利、伤残津贴等。工伤赔偿所需材料包括工伤认定申请表、劳动关系证明、医疗诊断证明等...查看全文

索赔的内容包括哪些?

律师分析: 索赔报告的组成部分: (1)总论部分。 包括以下具体内容: 序言; 索赔事项概述; 具体索赔要求,工期延长天数或索赔款额; 报告书编写及审核人员。 (2)合同引证部分。 索赔报告关键部分之一,是索赔成立的基础。一般包括...查看全文

消费者索赔权包括哪些内容?

1.消费者的索赔权包括以下内容:(1)超时服务索赔权。《中华人民共和国消费者权益保护法》第十六条第二款规定:“经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务。”因此超时服务所包含的内容极其广泛,如班机晚点、班车晚点、预约服务(如安装...查看全文

常见的索赔内容包括哪些?

律师分析: 工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费,材料费,分包费用,现场管理费,利润,还有机械使用费等,因承包方的原因导致工期延误的,索赔的这些费用大概就是以上几种,在工期索赔之前,发包方应该按合同约定,先向承包方送达工期索赔通...查看全文

意外伤害索赔包括哪些内容?

意外伤害赔偿包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、康复费、丧葬费、死亡补偿费。...查看全文

工程索赔报告的内容应包括哪些

法律分析:工程索赔报告的内容应包括:_x000D_ 1、总论部分,这是索赔报告的开始部分;_x000D_ 2、合同引证以及索赔额计算部分;_x000D_ 3、期延长论证;_x000D_ 4、证据部分,包括了该索赔事项所涉及...查看全文

建筑工程索赔费用包括哪些

法律分析:一、人工费 对于索赔费用中的人工费部分而言,人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费...查看全文

索赔意向通知书包括哪些内容

索赔意向通知书包括以下内容:1、索赔事件的时间、地点和简要事实描述;2、索赔事件的进展情况;3、索赔的依据和理由;4、索赔对工程成本和工期的不利影响。...查看全文

车祸索赔的费用包括哪些?

根据实际情况分析,赔偿义务人应当承担受害人的医疗费、误工费、护理费等费用,并且对因伤致残导致的生活费用、收入损失以及康复护理、继续治疗等费用也应进行赔偿。对于受害人死亡的情况,赔偿义务人还应承担丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费等...查看全文

承包商向业主的索赔包括哪些内容

法律分析:承包商向业主的索赔包括以下内容:业主未能及时向承包商提供指令或指令错误;业主未按合同时间提供图纸;业主延期开工或暂停施工;业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;业主对工程质量的检验影响施工正常进行;业主没...查看全文

承包商向业主的索赔包括哪些内容

一、承包商向业主的索赔包括哪些内容(1)合同文件的缺陷引起的索赔。合同文件的缺陷表现为文件本身规定不严密、不完整,甚至缺误或自相矛盾(当然这种情况下,工程师有权作出解释),对于合同各方来说,业主作为合同主导起草人,对合...查看全文

索赔申请包含哪些内容?

索赔事件总论:索赔事项概述、具体要求;索赔根据:权利说明;索赔费用及工期计算:经济补偿款项或工期延长;索赔证据:翔实可靠的证据是成功的关键。...查看全文

交通事故索赔费用包括哪些

法律分析:   交通事故索赔费用包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、康复费、护理费、后续治疗费、精神抚慰金等等。 法律依据 《最高人民法院关于审理人身损...查看全文

工期索赔和费用索赔是怎样的

法律分析:一、拖延工期如何索赔1、违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七...查看全文

工期延误索赔费用都包含哪些?

律师分析: 工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费,材料费,分包费用,现场管理费,利润,还有机械使用费等,因承包方的原因导致工期延误的,索赔的这些费用大概就是以上几种,在工期索赔之前,发包方应该按合同约定,先向承包方送达工期索赔通...查看全文

建筑工程索赔报告包含的内容有哪些,如何索赔?

律师分析: 1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。 2、发...查看全文

建筑工程索赔报告包含的内容有哪些,如何索赔

法律解析: 1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。 2、发...查看全文

哺乳期离婚女方索赔的范围包括哪些内容

哺乳期离婚时,女方可要求男方赔偿:离婚时可要求少分或不分共同财产,得到孩子的抚养权和抚养费至孩子18岁。民法典规定:哺乳期间可离婚,男方不可提出离婚,除非法院认为必要。孩子一般归女方抚养,如不愿抚养可协商由男方抚养。...查看全文

民事诉讼状伤害索赔应包括哪些内容?

(一)民事诉讼原告、被告基本情况 1、自然人 原告、被告是自然人的,应写明姓名、性别、出生年月日、民族、工作单位、户籍所在地或者经常居住地等基本情况。为便于联系,要求民事诉讼当事人提供联系地址和电话,民事诉讼原告应当填写法律文书送...查看全文

工程索赔的范围包括哪些

法律分析: 工程索赔的范围包括: 1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔; 2、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔; 3、由于业主和工程师方面的原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、...查看全文