工期索赔和费用索赔是怎样的

律师回答

法律分析:一、拖延工期如何索赔
1、违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。
2、法律规定:《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

法律依据:《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工期索赔和费用索赔包括哪些内容

工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费,材料费,分包费用,现场管理费,利润,还有机械使用费等,因承包方的原因导致工期延误的,索赔的这些费用大概就是以上几种,在工期索赔之前,发包方应该按合同约定,先向承包方送达工期索赔通知书。...查看全文

暴雨可以索赔工期和费用吗

法律分析:对于气候条件分为以下三种情况:1.季节性雨天,属于有经验的承包商可以预见的,没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件,比如、暴雨非季节性的大雨,有工期索赔,没有费用索赔。3.不可抗力,...查看全文

暴雨可以索赔工期和费用吗

法律分析:对于气候条件分为以下三种情况:1.季节性雨天,属于有经验的承包商可以预见的,没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件,比如、暴雨非季节性的大雨,有工期索赔,没有费用索赔。3.不可抗力,...查看全文

工程项目工期和费用的索赔规定是什么?

工期索赔和费用索赔是工程施工中常见的索赔方式。承包人提出工期索赔的目的是减少责任和索赔费用,而发包人可以通过采取加速措施或顺延工期来解决工期延长问题。工期索赔主要依据合同规定和实际工程进度记录,承包人应提出有说服力的索赔要求。在索...查看全文

可索赔工期及费用的条件?

律师分析: 工期索赔成立的条件: 承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告; 与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; 造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任...查看全文

工程索赔逾期会怎样

工程索赔逾期怎么处理1提出索赔要求当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。2索赔程...查看全文

长期不开工,怎样索赔?

工程迟迟不开工的索赔:施工单位可要求建设单位赔偿实际损失,建设单位可要求施工单位赔偿损失,依据中华人民共和国民法典第577条、803条和804条。工程索赔步骤:提出索赔要求、报送索赔资料和报告、协商解决、调解、诉讼。...查看全文

工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么

工期延误索赔的计算方法:1)总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同,即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;使用总费用法计算索...查看全文

停工期间机械费用索赔

一、工程停工费用多久可以索赔 1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。 如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护...查看全文

工程索赔费用怎么算

法律分析: 工程索赔费用,可以按照索赔事件所造成的实际损失或者实际增加的成本,按项目逐项进行计算;也可以用总的工程花费减去原来的报价来计算。具体的计算方法可由当事人协商确定。 法律依据:: 《中华人民共和国民法典》第八百零一条 ...查看全文

工伤索赔费用是多少?

工伤案件的劳动争议应先免费劳动仲裁,起诉法院需支付受理费十元。工伤案件的诉讼时间因情况而异,简易程序三个月,普通程序六个月一审判决,二审三个月判决。申诉再审应在二年内提出,执行案件应在六个月内结案。工伤认定争议可向上级部门申请行政...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用吗?

法律解析: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用嘛?

律师解答: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用吗?

法律解析: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用吗?

律师分析: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

工程索赔程序是怎样的

法律分析:关于工程索赔程序的话题,当合同当事人一方向另一方提出索赔时,除了要有正当的索赔理由,和有效证据外,还必须遵守约定的索赔程序。以承包商的索赔为例:首先,承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔...查看全文

工程索赔程序是怎样的

法律解析: 1、索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14...查看全文

工程索赔程序是怎样的

法律分析:工程索赔程序是:在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。...查看全文

工程索赔程序是怎样的?

律师分析: 1、索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14...查看全文

工伤索赔程序是怎样的

一、工伤报告程序;单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内,向当地劳动行政部门提出工伤报告。二、工伤认定程序;由社会保险经办机构对工伤(亡)事故进行调查确定是否属工伤的程序。三、工伤鉴定程序;工伤鉴定是在申请工伤鉴定...查看全文