法律分析：对于气候条件分为以下三种情况：1.季节性雨天，属于有经验的承包商可以预见的，没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件，比如、暴雨非季节性的大雨，有工期索赔，没有费用索赔。3.不可抗力，...查看全文

暴雨施工单位可以因不可抗力要求赔偿损失，比如台风引起的暴雨。台风雨属于台风引起的自然灾害，属于不可抗力。在这种情况下，施工单位可以提出索赔。但是，如果是工程所在地正常的季节性暴雨，施工单位无权提出施工索赔。...查看全文

暴雨施工单位可以因不可抗力要求赔偿损失。例如，如果暴雨是由台风引起的，那么施工单位可以索赔，因为台风雨属于台风引起的自然灾害，属于不可抗力的范畴。然而，如果是工程所在地正常季节性的暴雨，施工单位就无权要求赔偿。...查看全文

法律解析： 1、因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上...查看全文

律师分析： 1、因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上...查看全文

法律解析： 1、因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上...查看全文

律师解答： 1、因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上...查看全文

法律分析：一、拖延工期如何索赔1、违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七...查看全文

建设工程特大暴雨不可索赔，法律明确不可抗力不承担民事责任。建筑工程停工索赔需依合同条款计算损失，责任需明确，施工方不负责停工需赔偿。停工费用计算需依据有效文件和信函，记录停工相关情况，缺乏证明资料将导致无法获得赔偿。...查看全文

暴雨水浸导致施工中断，若属可排除情况，承包方应继续施工并赔偿损失；若属不可抗力，双方按以下方式处理赔偿：业主承担工程本身损害及第三方损失，承包人负责人员伤亡费用，施工单位负责机械设备损坏和停工损失。...查看全文

律师分析： 若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式...查看全文

法律解析： 若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式...查看全文

工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费，材料费，分包费用，现场管理费，利润，还有机械使用费等，因承包方的原因导致工期延误的，索赔的这些费用大概就是以上几种，在工期索赔之前，发包方应该按合同约定，先向承包方送达工期索赔通知书。...查看全文

律师分析： (1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。(3)造成施工单位机械、设备...查看全文

不可抗力索赔工期及费用具体如下：1、因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏由发包方负责。施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用发包方负责，承包方另外要求的赔偿一般是不予支持；...查看全文

律师分析： 工期索赔成立的条件： 承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告； 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； 造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任...查看全文

下暴雨违章可以申诉，但不会通过。这个你去申诉是不会被通过的。天气的原因不是违章的理由，所以说不能申诉。任何情况下违章都可以申诉，但下雨不能成为申诉的理由。...查看全文

一、工程停工费用多久可以索赔 1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。 如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护...查看全文

工期索赔和费用索赔是工程施工中常见的索赔方式。承包人提出工期索赔的目的是减少责任和索赔费用，而发包人可以通过采取加速措施或顺延工期来解决工期延长问题。工期索赔主要依据合同规定和实际工程进度记录，承包人应提出有说服力的索赔要求。在索...查看全文

律师解答： 因暴雨洪水等极端天气下，非劳动者的原因导致停工、停产的，在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。也就是说，在停产一个月内，企业应正常支付工资。 【法律依据】： 《中华人民共和国气象法》 ...查看全文