暴雨水浸导致的停工如何索赔?

律师回答
摘要:暴雨水浸导致施工中断,若属可排除情况,承包方应继续施工并赔偿损失;若属不可抗力,双方按以下方式处理赔偿:业主承担工程本身损害及第三方损失,承包人负责人员伤亡费用,施工单位负责机械设备损坏和停工损失。
一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。
二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:
(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。
(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。
延伸阅读
暴雨水浸导致的停工如何维权和赔偿?
暴雨水浸导致的停工给企业带来了严重的经济损失,因此维权和赔偿是非常重要的。首先,企业应及时采取措施确保员工的人身安全。然后,根据相关法律法规,企业可以向保险公司索赔,如商业保险中的财产损失险和业务中断险。同时,企业还可以寻求法律援助,聘请专业律师提供法律意见,并代表企业与相关方进行谈判或诉讼。在维权过程中,企业需要收集证据,如照片、视频、报告等,以证明暴雨水浸导致的停工和损失。最后,通过合理的谈判或法院判决,企业可以获得适当的赔偿,恢复经营正常。
结语:在处理暴雨水浸所导致的停工和赔偿事宜时,应根据具体情况采取不同的处理方式。如果暴雨水浸属于可排除的情况,承包方应继续施工,否则需承担违约责任和赔偿损失。而对于不可抗力的自然灾害,双方可按照约定处理赔偿事宜,包括工程损害、人员伤亡和财产损失等。在维权过程中,企业应确保员工安全,向保险公司索赔,并寻求法律援助。通过收集证据并进行谈判或诉讼,企业可以获得适当的赔偿,恢复经营正常。
法律依据
《建筑法》第七十条规定,违反本法规定,涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的,责令改正,处以罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
暴雨水浸造成的停工如何索赔

法律解析: 若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式...查看全文

暴雨水浸造成的停工如何索赔?

律师分析: 若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式...查看全文

暴雨水浸造成的停工应怎么索赔?

律师分析: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。(3)造成施工单位机械、设备...查看全文

暴雨导致房屋进水,如何进行理赔?

暴雨属于法律上的不可抗力,房屋损失难以获得赔偿,但政府有救济责任。购买住房保险可索赔,需确认保险范围是否包括自然灾害。若房屋存在质量问题,可要求开发商赔偿。...查看全文

暴雨导致建设工程索赔指南

建设工程特大暴雨不可索赔,法律明确不可抗力不承担民事责任。建筑工程停工索赔需依合同条款计算损失,责任需明确,施工方不负责停工需赔偿。停工费用计算需依据有效文件和信函,记录停工相关情况,缺乏证明资料将导致无法获得赔偿。...查看全文

暴雨导致车辆泡水,保险能否赔偿?

特大暴雨车辆泡水后保险赔,包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡等情况。载运保险车辆的渡船遭受自然灾害时,只限于驾驶人随船的情况...查看全文

因暴雨导致工程停工,应怎样处理赔偿事宜?

一、因暴雨导致工程停工,应怎样处理赔偿事宜? 若暴雨属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。若暴雨属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可...查看全文

工程暴雨导致塌方谁负责赔偿

法律分析:一、工程暴雨导致塌方谁负责赔偿根据民法典规定,因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不...查看全文

暴雨停工规定?

律师解答: 因暴雨洪水等极端天气下,非劳动者的原因导致停工、停产的,在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。也就是说,在停产一个月内,企业应正常支付工资。 【法律依据】: 《中华人民共和国气象法》 ...查看全文

暴雨导致车辆被淹,保险能赔吗?

暴雨车淹了保险赔,保险赔偿车辆受自然灾害影响的情况包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡,以及驾驶人随船的情况下载运保险车辆的渡...查看全文

甲方停工导致的误工费可以索赔吗?

一、甲方停工导致的误工费可以索赔吗?甲方停工导致的误工费可以索赔。这个是工程造价里索赔的知识:1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话,你的...查看全文

工伤导致眼睛丧失,如何索赔?

本文讲述了工伤赔偿的相关规定。如果用人单位未缴纳工伤保险费,则发生工伤事故的职工可以获得七级伤残的待遇。具体来说,工伤七级伤残的待遇包括一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一次性就业补助金。如果用人单位不支付这些费用,社会保险...查看全文

暴雨损失导致工程受损,责任归属何人?

不可抗力事件导致的费用,发、承包双方按以下原则分担工程价款:工程损害、第三方损失由发包人承担;人员伤亡由所在单位负责;机械设备损坏及停工损失由承包人承担;管理及保卫人员费用由发包人承担;清理修复费用由发包人承担。...查看全文

因工伤导致牙齿脱落,如何索赔?

工伤牙齿掉了赔偿多少钱存在地域差异,根据各地工伤保险条例规定的标准计算。十级伤残有三项赔偿:一次性伤残补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残再就业金。解除劳动合同可获得全部赔偿,未解除则暂时无法获得。工伤残的间接损失应赔偿,但与直接...查看全文

暴雨可以索赔工期和费用吗

法律分析:对于气候条件分为以下三种情况:1.季节性雨天,属于有经验的承包商可以预见的,没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件,比如、暴雨非季节性的大雨,有工期索赔,没有费用索赔。3.不可抗力,...查看全文

暴雨施工单位可以索赔什么

暴雨施工单位可以因不可抗力要求赔偿损失。例如,如果暴雨是由台风引起的,那么施工单位可以索赔,因为台风雨属于台风引起的自然灾害,属于不可抗力的范畴。然而,如果是工程所在地正常季节性的暴雨,施工单位就无权要求赔偿。...查看全文

暴雨可以索赔工期和费用吗

法律分析:对于气候条件分为以下三种情况:1.季节性雨天,属于有经验的承包商可以预见的,没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件,比如、暴雨非季节性的大雨,有工期索赔,没有费用索赔。3.不可抗力,...查看全文

暴雨施工单位可以索赔什么

暴雨施工单位可以因不可抗力要求赔偿损失,比如台风引起的暴雨。台风雨属于台风引起的自然灾害,属于不可抗力。在这种情况下,施工单位可以提出索赔。但是,如果是工程所在地正常的季节性暴雨,施工单位无权提出施工索赔。...查看全文

工程停工如何索赔

法律分析:工程停工索赔应向工程师发出意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。法律依据:《民法典》第五百七十七条...查看全文

供水设施故障导致停水

水费缴纳和停水规定:超过30日未交水费的用户将收到催交通知,并按合同约定收取违约金。15日内未交费的将每日加收千分之五的滞纳金。连续两个月不交水费的供水企业可停水。欠费用户需在通知后15日内缴纳水费,特殊原因需向供水企业说明。两个...查看全文