因暴雨导致工程停工,应怎样处理赔偿事宜?

律师回答

一、因暴雨导致工程停工,应怎样处理赔偿事宜?

若暴雨属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。若暴雨属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么,暴雨导致停工处理赔偿事项如下:

1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;

2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;

3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承包人承担;

4、需要清理和修复的费用由双方协商承担,但在实践中,费用由发包人承担;

5、工期顺延;

6、停工期间,承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。

二、建筑工程延期交付,发包方能不能要求其赔偿损失?

建筑工程延期交付,可以说是违约,那么根据相关规定,发包人是可以要求承包人赔偿损失的。建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额赔偿,或者按照清单计价的工程项目进行索赔;合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付,一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。

【法律依据】

《中华人民共和国民法典》第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工程暴雨导致塌方谁负责赔偿

法律分析:一、工程暴雨导致塌方谁负责赔偿根据民法典规定,因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不...查看全文

暴雨水浸导致的停工如何索赔?

暴雨水浸导致施工中断,若属可排除情况,承包方应继续施工并赔偿损失;若属不可抗力,双方按以下方式处理赔偿:业主承担工程本身损害及第三方损失,承包人负责人员伤亡费用,施工单位负责机械设备损坏和停工损失。...查看全文

暴雨导致建设工程索赔指南

建设工程特大暴雨不可索赔,法律明确不可抗力不承担民事责任。建筑工程停工索赔需依合同条款计算损失,责任需明确,施工方不负责停工需赔偿。停工费用计算需依据有效文件和信函,记录停工相关情况,缺乏证明资料将导致无法获得赔偿。...查看全文

暴雨水浸造成的停工应怎么索赔?

律师分析: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。(3)造成施工单位机械、设备...查看全文

因为大风大雨工程怎样索赔

根据民法典规定,因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。 《中华人民共和国民法典》第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预...查看全文

暴雨停工规定?

律师解答: 因暴雨洪水等极端天气下,非劳动者的原因导致停工、停产的,在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。也就是说,在停产一个月内,企业应正常支付工资。 【法律依据】: 《中华人民共和国气象法》 ...查看全文

暴雨损失导致工程受损,责任归属何人?

不可抗力事件导致的费用,发、承包双方按以下原则分担工程价款:工程损害、第三方损失由发包人承担;人员伤亡由所在单位负责;机械设备损坏及停工损失由承包人承担;管理及保卫人员费用由发包人承担;清理修复费用由发包人承担。...查看全文

因工伤事故导致的死亡赔偿

工伤死亡赔偿金是指职工因工死亡,其近亲属按照法律规定从工伤保险基金领取的补助金。获得工伤死亡赔偿金的前提是认定工伤死亡,不需要进行工伤鉴定。...查看全文

暴雨天气导致汽车受损保险拒赔怎么处理

法律解析: 一般有下列情况保险可以拒赔,否则可以要求赔偿。在因暴雨天气导致汽车受损保险拒赔的情形包括两种:二次启动导致发动机损坏,对于这种人为操作导致发动机进水发生的损失,保险公司拒赔,法院也会判保险公司免赔;明知积水严重仍涉水行...查看全文

暴雨天气导致汽车受损保险拒赔怎么处理

法律解析: 一般有下列情况保险可以拒赔,否则可以要求赔偿。在因暴雨天气导致汽车受损保险拒赔的情形包括两种:二次启动导致发动机损坏,对于这种人为操作导致发动机进水发生的损失,保险公司拒赔,法院也会判保险公司免赔;明知积水严重仍涉水行...查看全文

职工因工致残工伤赔偿怎么处理

法律分析:职工因工致残,由工伤保险基金支付以下赔偿:劳动能力鉴定费;住院伙食补助费;生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;其他。_x000D_ 由用人单位支付以下赔偿:治疗工伤期间的工资福利;五级、六级伤残...查看全文

因工伤导致死亡按法律程序应赔偿几钱?

律师解答: 金额不定。根据《工伤保险条例》第三十九条 职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资(二)供养亲属抚恤金按照...查看全文

暴雨导致车辆泡水,保险能否赔偿?

特大暴雨车辆泡水后保险赔,包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡等情况。载运保险车辆的渡船遭受自然灾害时,只限于驾驶人随船的情况...查看全文

因为大风大雨工程应该怎么索赔

根据民法典规定,因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。 《中华人民共和国民法典》第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预...查看全文

因工伤导致的死亡赔偿

工伤死亡赔偿是指职工因工死亡,其直系亲属按照法律规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。工亡职工家属的赔偿标准因地区而异。...查看全文

暴雨导致房屋进水,如何进行理赔?

暴雨属于法律上的不可抗力,房屋损失难以获得赔偿,但政府有救济责任。购买住房保险可索赔,需确认保险范围是否包括自然灾害。若房屋存在质量问题,可要求开发商赔偿。...查看全文

如何处理因工作导致的死亡赔偿问题

工伤死亡的情形及赔偿标准 工伤死亡包括直接因工伤事故或职业病中毒导致的死亡,停工留薪期间死亡,旧伤或旧病复发死亡,以及伤残期间死亡。对于工伤死亡,直系亲属可获得丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。丧葬补助金为统筹地区上年...查看全文

因工伤导致死亡按法律程序应赔偿多少钱?

法律解析: 金额不定。根据《工伤保险条例》第三十九条 职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资(二)供养亲属抚恤金按照...查看全文

因工伤导致死亡按法律程序应赔偿多少钱

法律分析:金额不定。根据《工伤保险条例》第三十九条 职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资(二)供养亲属抚恤...查看全文

因工伤导致死亡按法律程序应赔偿多少钱?

律师分析: 金额不定。根据《工伤保险条例》第三十九条 职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资(二)供养亲属抚恤金按照...查看全文