一、建设工程特大暴雨怎么索赔
1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。
2、法律规定：《中华人民共和国民法典》
第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么
1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。
2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。
3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。
暴雨导致建设工程索赔指南
律师回答
摘要：建设工程特大暴雨不可索赔，法律明确不可抗力不承担民事责任。建筑工程停工索赔需依合同条款计算损失，责任需明确，施工方不负责停工需赔偿。停工费用计算需依据有效文件和信函，记录停工相关情况，缺乏证明资料将导致无法获得赔偿。
延伸阅读
结语：针对建设工程特大暴雨导致的索赔问题，根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条，特大暴雨属于不可抗力的自然因素，因此建设单位和施工单位均不能主张赔偿。对于建筑工程停工索赔的处理原则，应根据双方签订的施工合同中的条款来计算停工的相关损失，同时要具体问题具体分析。停工责任的明确应实事求是，若停工责任由施工方导致，建设方需在有效时间内确认，并收集相关资料记录停工事件的细节，以此作为依据进行索赔。缺乏相关证明资料可能导致赔偿不便甚至无法获得赔偿。
法律依据
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十九条 负责颁发建筑工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的，负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的，由上级机关责令改正，对责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损失的，由该部门承担相应的赔偿责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十九条 负责颁发建筑工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的，负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的，由上级机关责令改正，对责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损失的，由该部门承担相应的赔偿责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
暴雨水浸导致的停工如何索赔？
暴雨水浸导致施工中断，若属可排除情况，承包方应继续施工并赔偿损失；若属不可抗力，双方按以下方式处理赔偿：业主承担工程本身损害及第三方损失，承包人负责人员伤亡费用，施工单位负责机械设备损坏和停工损失。...查看全文
工程暴雨导致塌方谁负责赔偿
法律分析：一、工程暴雨导致塌方谁负责赔偿根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不...查看全文
对方责任导致误工费索赔指南
根据《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》，要求对方赔偿误工费。误工费包括基本工资、奖金、津贴和补贴等项目。如果无法确定，法院可确定。当对方全责时，可协商或起诉解决。根据受害人的实际损害程度和恢复状况确定误工时...查看全文
因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜？
一、因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜？ 若暴雨属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。若暴雨属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可...查看全文
工程延误索赔指南
工程窝工索赔条件及相关责任。根据《民法典》第804条，如果工程中途停建、缓建是发包人的原因，发包人应承担责任并赔偿承包人的停工、窝工、倒运、设备调迁、材料积压等损失和费用。承包人可以索赔的情况包括违反合同、工程变更、提前完成项目导...查看全文
暴雨损失导致工程受损，责任归属何人？
不可抗力事件导致的费用，发、承包双方按以下原则分担工程价款：工程损害、第三方损失由发包人承担；人员伤亡由所在单位负责；机械设备损坏及停工损失由承包人承担；管理及保卫人员费用由发包人承担；清理修复费用由发包人承担。...查看全文
建设工程索赔的证据
法律解析： 索赔证据的证明对象是指索赔过程中需要证明的事实，主要证明索赔权存在的依据、索赔事项的发生、因此给施工单位造成的损失、施工单位已按规定的程序提出了索赔。根据证明对象具体施工索赔证据包括： 1、招标文件；2、投标报价文件；...查看全文
建设工程索赔的证据
法律分析:建设工程索赔的证据:建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。法律依据...查看全文
建设工程索赔的证据？
律师分析： 索赔证据的证明对象是指索赔过程中需要证明的事实，主要证明索赔权存在的依据、索赔事项的发生、因此给施工单位造成的损失、施工单位已按规定的程序提出了索赔。根据证明对象具体施工索赔证据包括： 1、招标文件；2、投标报价文件；...查看全文
暴雨导致车辆被淹，保险能赔吗？
暴雨车淹了保险赔，保险赔偿车辆受自然灾害影响的情况包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡，以及驾驶人随船的情况下载运保险车辆的渡...查看全文
建设工程索赔程序是什么？
律师分析： 建设工程索赔程序：(1)索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师于28天内给予答复。(...查看全文
建设工程索赔程序是什么
法律解析： 建设工程索赔程序：(1)索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师于28天内给予答复。(...查看全文
暴雨导致房屋进水，如何进行理赔？
暴雨属于法律上的不可抗力，房屋损失难以获得赔偿，但政府有救济责任。购买住房保险可索赔，需确认保险范围是否包括自然灾害。若房屋存在质量问题，可要求开发商赔偿。...查看全文
暴雨导致车辆泡水，保险能否赔偿？
特大暴雨车辆泡水后保险赔，包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡等情况。载运保险车辆的渡船遭受自然灾害时，只限于驾驶人随船的情况...查看全文
建设工程索赔的程序是什么
法律分析： 建设工程索赔的程序：1、承包商递交索赔意向书；2、承包商继续施工，同时准备索赔材料；3、提交索赔文件；4、工程师审核索赔文件；5、工程师作出处理决定；6、业主审查索赔处理；7、承包商是否接受最终索赔处理决定。 法律依...查看全文
暴雨施工单位可以索赔什么
暴雨施工单位可以因不可抗力要求赔偿损失，比如台风引起的暴雨。台风雨属于台风引起的自然灾害，属于不可抗力。在这种情况下，施工单位可以提出索赔。但是，如果是工程所在地正常的季节性暴雨，施工单位无权提出施工索赔。...查看全文
暴雨施工单位可以索赔什么
暴雨施工单位可以因不可抗力要求赔偿损失。例如，如果暴雨是由台风引起的，那么施工单位可以索赔，因为台风雨属于台风引起的自然灾害，属于不可抗力的范畴。然而，如果是工程所在地正常季节性的暴雨，施工单位就无权要求赔偿。...查看全文
暴雨可以索赔工期和费用吗
法律分析：对于气候条件分为以下三种情况：1.季节性雨天，属于有经验的承包商可以预见的，没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件，比如、暴雨非季节性的大雨，有工期索赔，没有费用索赔。3.不可抗力，...查看全文
暴雨可以索赔工期和费用吗
法律分析：对于气候条件分为以下三种情况：1.季节性雨天，属于有经验的承包商可以预见的，没有工期和费用的索赔。2.异常不利的气候条件，比如、暴雨非季节性的大雨，有工期索赔，没有费用索赔。3.不可抗力，...查看全文
建设工程索赔的操作步骤
法律分析:建设工程索赔的操作步骤:索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。...查看全文
推荐律师
张凯
北京市-北京市-东城区
专职律师刑事辩护、刑事辩护
已服务76人次
热门法律问题
