一、工程窝工怎么索赔
1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。
2、《中华人民共和国民法典》
第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、工程停工索赔条件有哪些
索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;
2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;
6、物价上涨，法规变化及其他。
工程延误索赔指南
律师回答
摘要：工程窝工索赔条件及相关责任。根据《民法典》第804条，如果工程中途停建、缓建是发包人的原因，发包人应承担责任并赔偿承包人的停工、窝工、倒运、设备调迁、材料积压等损失和费用。承包人可以索赔的情况包括违反合同、工程变更、提前完成项目导致费用增加、延期支付、非承包人原因导致暂停工程以及物价上涨等。
延伸阅读
工程延误索赔流程解析
工程延误索赔是指在工程项目中，由于各种原因导致工期延误，造成经济损失的情况下，申请索赔的一种行为。在进行工程延误索赔时，需要按照一定的流程进行操作。首先，要对工程延误的原因进行详细的调查和分析，确定责任方。然后，收集相关证据和文件，包括合同、进度表、通知书等。接下来，编写索赔申请书，详细说明延误的原因、损失的计算方法和索赔的要求。最后，将索赔申请书提交给相关部门或仲裁机构，并跟进处理进展。在整个流程中，需要注意时效性和证据的充分性，以确保索赔的成功。
工程延误索赔是指在工程项目中，由于各种原因导致工期延误，造成经济损失的情况下，申请索赔的一种行为。在进行工程延误索赔时，需要按照一定的流程进行操作。首先，要对工程延误的原因进行详细的调查和分析，确定责任方。然后，收集相关证据和文件，包括合同、进度表、通知书等。接下来，编写索赔申请书，详细说明延误的原因、损失的计算方法和索赔的要求。最后，将索赔申请书提交给相关部门或仲裁机构，并跟进处理进展。在整个流程中，需要注意时效性和证据的充分性，以确保索赔的成功。
结语：在工程建设中，若因发包人原因导致停工、缓建，承包人有权向发包人索赔相关费用和实际损失。根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条，发包人应采取措施弥补或减少停工、窝工等造成的损失和费用。工程停工索赔条件包括违反合同、工程变更、提前完成项目增加费用、延期支付造成损失等。在申请工程延误索赔时，需要调查、分析原因、收集证据，并编写申请书，以确保索赔的成功。
法律依据
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第一章 总 则 第五条 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十八条 政府及其所属部门的工作人员违反本法规定，限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的，由上级机关责令改正；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第四章 开标、评标和中标 第三十五条 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十八条 政府及其所属部门的工作人员违反本法规定，限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的，由上级机关责令改正；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第四章 开标、评标和中标 第三十五条 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
工程延误工期索赔规定？
律师解答： 工程延误工期索赔标准：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的...查看全文
工程延误工期索赔标准？
律师分析： 工程延误工期索赔标准：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的...查看全文
工程延误工期索赔规定？
法律解析： 工程延误工期索赔标准：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的...查看全文
对方全责的误工费索赔指南
索赔误工费的方式包括自行协商、交警调解和法院起诉；误工费标准根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间由医疗机构证明，收入减少按实际或平均计算。提醒索赔方提供真实材料，否则将承担法律责任。...查看全文
交通事故误工费的索赔指南
车祸误工费的赔偿标准：根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据医疗机构证明，可计算至定残日前一天。有固定收入的按实际减少的收入计算，无固定收入的按最近三年平均收入或同行业平均工资计算。申请材料包括收入证明和误工时间证据。...查看全文
快递延误赔偿申请指南
快递延误、丢失、损毁等问题，用户可要求赔偿，协商不成可诉诸法律。快递企业应按约定或法律规定赔偿，保价快件按保价金额赔偿，未保价的按市价赔偿。快递企业对运输的快件有保管责任，如有损毁，应按约定或市价赔偿。...查看全文
航班延误赔偿要求指南
飞机延误险理赔需承运人证明，注明起始时间、延误总时间、原因等。保险公司有时间限制，航班到达后2天内提出索赔，7天内提交材料。旅客需自行送至保险公司，邮费自付。...查看全文
交通事故索赔误工费证据指南
交通事故索赔误工费证据包括：1、误工日期证明，由医疗机构出具的受害人治疗期间的证明确定；2、收入证明，单位出具因交通事故误工减少收入的证明，若无可参考同行收入。...查看全文
对方责任导致误工费索赔指南
根据《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》，要求对方赔偿误工费。误工费包括基本工资、奖金、津贴和补贴等项目。如果无法确定，法院可确定。当对方全责时，可协商或起诉解决。根据受害人的实际损害程度和恢复状况确定误工时...查看全文
工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么
工期延误索赔的计算方法：1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索...查看全文
工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么？
律师分析： 依据：一、工期延误索赔可以按照合同约定进行。合同没有约定的，可以按照实际损失赔偿。二、根据《民法典》规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 ...查看全文
工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么
法律分析:计算工期延误索赔金额的办法:当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。法律依据:《《中华人民共和国民法典...查看全文
合同期延误反索赔是指什么
工期延误反索赔是指承包人在合同规定的工期内未能完成合同约定的工程量和内容，延迟交付工程，影响发包人对建设工程的使用、经营和生产，给发包人造成经济损失。因此，发包人可以对事件进行反索赔。根据《中华人民共和国民法典》规定，因承包人的原...查看全文
暴雨导致建设工程索赔指南
建设工程特大暴雨不可索赔，法律明确不可抗力不承担民事责任。建筑工程停工索赔需依合同条款计算损失，责任需明确，施工方不负责停工需赔偿。停工费用计算需依据有效文件和信函，记录停工相关情况，缺乏证明资料将导致无法获得赔偿。...查看全文
工伤索赔步骤指南
本文介绍了工伤职工申请劳动鉴定的流程和相关规定。职工需要填写《劳动鉴定申请表》并提供相关材料,劳动鉴定委员会应认真审定申请及附件材料,对符合条件的统一安排鉴定,并委托专家组对被鉴定人员进行医学诊断,写出定性、定量的诊断意见,确定伤...查看全文
工期延误业主如何索赔
法律分析：一、工期延误业主如何索赔拖延工期的索赔如下：1、有约定的按照合同约定赔偿；2、没有约定或约定不明确的可以按照实际造成的损失赔偿，赔偿时其金额但不得超过实际损失的30%。二、...查看全文
工期延误索赔怎样计算
1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：...查看全文
交通事故索赔的误工费证据准备指南
交通事故索赔需准备误工费证据。固定收入需提供工资表和营业执照，无固定收入则提供收入状况证明。误工时间根据医疗机构证明确定，持续误工可计至定残日前一天。固定收入按实际减少的收入计算，无固定收入按最近三年平均收入计算，无证明可参考同行...查看全文
交通事故对方全责的误工费索赔指南
交通事故对方全责可通过协议、调解或诉讼索赔误工费。误工费是指因伤害耽误工作所导致的财产损失，根据受害人的误工时间和收入状况确定。双方可先协商，协商不成则通过调解或诉讼解决。...查看全文
工程延期怎么索赔
法律分析：依据我国相关法律的规定，施工单位未按合同的约定交付工程的，如果合同有约定的，按合同约定承担违约责任，合同没有约定的，按实际损失赔偿或者支付违约金。相关法条《中华人民共和国民法典》第五百...查看全文
推荐律师
吴亚非
北京市-北京市-东城区
认证律师遗产继承、遗产继承
已服务222人次
热门法律问题
