承包商可以获得利润索赔情形有哪些

律师回答

承包商可以获得利润索赔情形有哪些

1、工程师或业主提供的施工图或批示错误;

2、业主未能及时提供施工现场;

3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误;

4、不可预见的自然条件;

5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰;

6、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同;

7、应属于雇主承担的风险等。

开发商可以向承包商提出保修金反索赔吗

可以提出索赔,根据法律规定,开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种:1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。索赔可以预先警示合同双方按质按量按时履行自己的职责,约束和警诫双方必须考虑违约的后果,保证合同的正确实施。正确地运用索赔,除了可以赔钱外还可以退货,赔工期,使企业减少损失,免除责任,也是一种自我保护。

承包商拖延工期,开发商可以向承包商提出反索赔吗

可以提出索赔,根据法律规定,开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种:1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。索赔可以预先警示合同双方按质按量按时履行自己的职责,约束和警诫双方必须考虑违约的后果,保证合同的正确实施。正确地运用索赔,除了可以赔钱外还可以退货,赔工期,使企业减少损失,免除责任,也是一种自我保护。

开发商可以向承包商提出反索赔的情形有哪些?

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种:1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。索赔可以预先警示合同双方按质按量按时履行自己的职责,约束和警诫双方必须考虑违约的后果,保证合同的正确实施。正确地运用索赔,除了可以赔钱外还可以退货,赔工期,使企业减少损失,免除责任,也是一种自我保护。

开发商可以向承包商提出经济担保反索赔吗

可以提出索赔,根据法律规定,开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种:1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。索赔可以预先警示合同双方按质按量按时履行自己的职责,约束和警诫双方必须考虑违约的后果,保证合同的正确实施。正确地运用索赔,除了可以赔钱外还可以退货,赔工期,使企业减少损失,免除责任,也是一种自我保护。

《建筑法》第五十四条规定,建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。

建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
承包商可以获得利润索赔情形有哪些

承包商可以获得利润索赔情形有哪些 1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于...查看全文

承包商可以获得哪些情况下的利润索赔?

1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰;...查看全文

承包商可以得到利润索赔的情形有什么?

律师分析: 承包商可以得到利润索赔的情形有: (1)合同文件的缺陷引起的索赔; (2)业主违约引起的索赔; (3)施工现场条件的变化引起的索赔; (4)工程变更引起的索赔; (5)工程师指令引起的索赔; (6)特殊风险引起的索赔;...查看全文

承包商可以得到利润索赔的情形有什么

法律解析: 承包商可以得到利润索赔的情形有: (1)合同文件的缺陷引起的索赔; (2)业主违约引起的索赔; (3)施工现场条件的变化引起的索赔; (4)工程变更引起的索赔; (5)工程师指令引起的索赔; (6)特殊风险引起的索赔;...查看全文

承包商可以得到利润索赔的情形有什么

法律分析:承包商可以得到利润索赔的情形有:_x000D_ (1)合同文件的缺陷引起的索赔;_x000D_ (2)业主违约引起的索赔;_x000D_ (3)施工现场条件的变化引起的索赔;_x000D_ (4)工程变更引起的索...查看全文

承包商施工索赔有哪些情形

法律分析:承包商施工索赔的情形:_x000D_ (1)合同文件的缺陷引起的索赔;_x000D_ (2)业主违约引起的索赔;_x000D_ (3)施工现场条件的变化引起的索赔;_x000D_ (4)工程变更引起的索赔;_x0...查看全文

承包商施工索赔有哪些情形

一、承包商施工索赔有哪些情形1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2.工期延长和延误...查看全文

有哪些情形,开发商向承包商提出反索赔?

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种: 1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。 2、拖延工期反索赔。 3、经济担保...查看全文

有哪些情形,开发商向承包商提出反索赔?

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种: 1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。 2、拖延工期反索赔。 3、经...查看全文

承包商施工索赔有哪几种情形

承包商施工索赔的情况有以下几种:1、因非承包商责任和原因导致施工临时中断和工效降低而提出索赔。2、业主风险和特殊风险导致索赔。3、工期延长和延误索赔。4、业主不正当终止工程导致索赔。5、加速施工的索赔。6、不利的自然条件和人为障碍...查看全文

开发商向承包商提出反索赔的情形有哪些?

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种:1.工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。2.拖延工期反索赔。在确定该项违约费用...查看全文

承包人如何获得索赔利益?

承包人索赔可得利益的方式分别有有约定的按约定;没有约定的进行协商;协商不成的申请调解;调解不成的可以向法院起诉;当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的,可以申请仲裁机构进行仲裁。承包人丧失的可得利益一般是发包人违反合同约定导致工程实施过...查看全文

离婚时哪些情形可以获得赔偿

离婚时以下情形可以获得赔偿:1、重婚;2、配偶与别人同居;3、实施家庭暴力;4、虐待或者遗弃家庭成员。离婚赔偿是指夫妻一方重大过错造成婚姻关系破裂,给无过错方财产或者精神造成损失的法...查看全文

离婚时,有哪些情形可以获得离婚赔偿

《民法典》第一千零九十一条规定,有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿:(一)重婚;(二)与他人同居;(三)实施家庭暴力;(四)虐待、遗弃家庭成员;(五)有...查看全文

获得国家赔偿的情形有哪些?

国家赔偿有行政赔偿和刑事赔偿,具体的赔偿情形如下:(一)行政赔偿1、违法拘留或违法采取限制公民人身自由的行政强制措施;2、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由;3、以殴打、虐待...查看全文

哪种死亡情形可以获得赔偿?

工伤死亡能得到赔偿,比如在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。根据工伤保险条例的规定,职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助...查看全文

哪些情形可以获得法律援助

法律解析: 1、有充分理由证明为保障自己合法权益确需法律帮助、确因经济困难,无能力或无完全能力支付法律服务费用、申请事项符合法律援助的受案范围。 【法律依据】: 《法律援助条例》 第十条 公民对下列需要代理的事项,因经济困难没有...查看全文

哪些情形可以获得法律援助

法律解析: 1、有充分理由证明为保障自己合法权益确需法律帮助、确因经济困难,无能力或无完全能力支付法律服务费用、申请事项符合法律援助的受案范围。 【法律依据】: 《法律援助条例》 第十条 公民对下列需要代理的事项,因经济困难没有...查看全文

受害人获得国家赔付权利的情形有哪些?

法律解析: 国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害,依法应给予的赔偿。国家赔偿由侵权的国家机关履行赔偿义务。 1、行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的,受...查看全文

受害人获得国家赔付权利的情形有哪些?

律师解答: 国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害,依法应给予的赔偿。国家赔偿由侵权的国家机关履行赔偿义务。 1、行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的,受...查看全文