承包商可以得到利润索赔的情形有什么?

律师回答

律师分析:

承包商可以得到利润索赔的情形有:

(1)合同文件的缺陷引起的索赔;

(2)业主违约引起的索赔;

(3)施工现场条件的变化引起的索赔;

(4)工程变更引起的索赔;

(5)工程师指令引起的索赔;

(6)特殊风险引起的索赔;

(7)其他承包商干扰引起的索赔;

(8)其他第三方原因引起的索赔。

【法律依据】:

《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
承包商可以得到利润索赔的情形有什么

法律解析: 承包商可以得到利润索赔的情形有: (1)合同文件的缺陷引起的索赔; (2)业主违约引起的索赔; (3)施工现场条件的变化引起的索赔; (4)工程变更引起的索赔; (5)工程师指令引起的索赔; (6)特殊风险引起的索赔;...查看全文

承包商可以得到利润索赔的情形有什么

法律分析:承包商可以得到利润索赔的情形有:_x000D_ (1)合同文件的缺陷引起的索赔;_x000D_ (2)业主违约引起的索赔;_x000D_ (3)施工现场条件的变化引起的索赔;_x000D_ (4)工程变更引起的索...查看全文

承包商可以获得利润索赔情形有哪些

承包商可以获得利润索赔情形有哪些 1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于...查看全文

承包商可以获得利润索赔情形有哪些

承包商可以获得利润索赔情形有哪些 1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于...查看全文

承包商可以获得哪些情况下的利润索赔?

1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰;...查看全文

承包商施工索赔有哪些情形

一、承包商施工索赔有哪些情形1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2.工期延长和延误...查看全文

承包商施工索赔有哪些情形

法律分析:承包商施工索赔的情形:_x000D_ (1)合同文件的缺陷引起的索赔;_x000D_ (2)业主违约引起的索赔;_x000D_ (3)施工现场条件的变化引起的索赔;_x000D_ (4)工程变更引起的索赔;_x0...查看全文

承包商施工索赔有哪几种情形

承包商施工索赔的情况有以下几种:1、因非承包商责任和原因导致施工临时中断和工效降低而提出索赔。2、业主风险和特殊风险导致索赔。3、工期延长和延误索赔。4、业主不正当终止工程导致索赔。5、加速施工的索赔。6、不利的自然条件和人为障碍...查看全文

工程索赔中承包人预期可得利益索赔有几种情况?

律师分析: 三种。第一种是合同采用《建设工程施工合同》的,根据通用条款第44条,发包人原因引起的合同终止;另一种是承发包双方签订的施工合同未采用示范文本的;第三种是发包人单方面删除合同工作。 【法律依据】: 《中华人民共和国劳动...查看全文

开发商向承包商提出反索赔的情形有哪些?

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种:1.工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。2.拖延工期反索赔。在确定该项违约费用...查看全文

承包人如何索赔可得利益

法律分析:承包人索赔可得利益的方式分别有有约定的按约定;没有约定的进行协商;协商不成的申请调解;调解不成的可以向法院起诉;当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的,可以申请仲裁机构进行仲裁。承包人丧失的可得利益一般是发包人违反合同...查看全文

有哪些情形,开发商向承包商提出反索赔?

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种: 1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。 2、拖延工期反索赔。 3、经济担保...查看全文

有哪些情形,开发商向承包商提出反索赔?

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种: 1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。 2、拖延工期反索赔。 3、经...查看全文

工程索赔中承包人预期可得利益索赔有多少种情况?

法律解析: 三种。第一种是合同采用《建设工程施工合同》的,根据通用条款第44条,发包人原因引起的合同终止;另一种是承发包双方签订的施工合同未采用示范文本的;第三种是发包人单方面删除合同工作。 【法律依据】: 《中华人民共和国劳动...查看全文

工程索赔中承包人预期可得利益索赔有多少种情况?

律师解答: 三种。第一种是合同采用《建设工程施工合同》的,根据通用条款第44条,发包人原因引起的合同终止;另一种是承发包双方签订的施工合同未采用示范文本的;第三种是发包人单方面删除合同工作。 【法律依据】: 《中华人民共和国劳动...查看全文

承包人可以索赔的施工赔偿有什么?

律师分析: 1、发包人违反按合同约定的时间和要求,没有按时向承包人提供施工场地、创造施工条件。 2、发包人未按合同约定,向承包人支付相关价款。 3、工程设计变更导致的损失。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第七百九十九...查看全文

承包人可以索赔的施工赔偿有什么

法律解析: 1、发包人违反按合同约定的时间和要求,没有按时向承包人提供施工场地、创造施工条件。 2、发包人未按合同约定,向承包人支付相关价款。 3、工程设计变更导致的损失。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第七百...查看全文

承包人如何获得索赔利益?

承包人索赔可得利益的方式分别有有约定的按约定;没有约定的进行协商;协商不成的申请调解;调解不成的可以向法院起诉;当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的,可以申请仲裁机构进行仲裁。承包人丧失的可得利益一般是发包人违反合同约定导致工程实施过...查看全文

利润表中的利润总额包括所得税吗

利润表中的利润总额是包括所得税的,利润总额减去所得税才是净利润,具体的计算公式如下:      营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用-资产减值损失...查看全文

什么是可以进行工期索赔的情形?

《民法典》第八百零一条、第八百零三条、第八百零四条规定了工期索赔的情形。发包人原因导致工期暂停或超期,承包人可要求顺延工期并赔偿;施工原因导致工期延长,发包人可要求返工、改建和赔偿。...查看全文