工期顺延如何确认?

律师回答

承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。  当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延的工期应纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。

甲方延迟付款是否能顺延工期

要看合同是否约定先付工程款。1、如果合同约定先付工程款,就可以顺延工期。2、否则就不能顺延。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行时,乙方可停止施工,由甲方承担违约责任。

春节工期顺延合同约定是怎样的

应当依照合同约定执行,春节不属于不可抗力或者情势变更情况。合同的内容,即合同的当事人订立合同的各项具体意思表示,具体体现为合同的各项条款。合同的内容由当事人约定,一般应包括以下条款:(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。

装修延误工期怎么办

大部分业主在装修时都会碰到装修公司延误工期的问题,造成工期延误的原因是多方面的,不管是合理范围内的,还是特殊情况造成的,大家都需要对工期延误有一个清楚的了解,既有助于自己维权,又能避免工期越拖越长。对于工期延误首先要判断是否在合理范围内。举个例子如果施工正好处于雨季,像油漆工、泥瓦工这些项目是无法正常展开的,建议业主与装修工人沟通好,在项目顺序上做一些合理的调整。有两种特殊情况的延误,大家需要注意一下。一种情况是装修材料不能及时到位,还有一种情况就是返工。为了避免这两种情况的发生,业主在和装修公司签订合同前一定要明确需要的材料品牌和类型,装修时最好有专业的监理,或者业主自己多抽时间去监工,以便能及时发现问题并处理。总结一下,遇到装修公司延误工期的情况,业主要先弄清楚原因,如果是人为原因造成的,在解决问题的同时要维护自己的权益。如果是因为施工质量不得不延误,千万不要强行压缩工期,所谓慢工出细活,毕竟今后住在房子里的人是你自己。

建设工程合同工期延误怎么办

建设工程合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形。那么根据实际情况,顺延工期即可,否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。

施工方延误工期如何赔偿

施工方延误工期的,属于合同违约的情形,合同中有约定的,按照合同约定赔偿;合同中没有约定的,按照违约造成的损失赔偿。依据我国法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工期顺延如何认定?

律师分析: 承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。 当然,工程师确认的工期顺延期限...查看全文

工期顺延怎么确认?

律师分析: 承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。 【法律依据】: 《中华人民共...查看全文

工期顺延怎么确认

法律分析:工期顺延的确认是:承发包双方根据法律及合同约定,在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。法律依据:《《最高人民法院关于审理建设工程...查看全文

工期顺延怎么确认

法律解析: 承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。 【法律依据】: 《中华人民共...查看全文

建工企业如何申请工期顺延

法律分析:建工企业申请工期顺延应由承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。法律依据:《《中华人民共和国民法典》...查看全文

行政诉讼期如何顺延

法律分析:行政诉讼期的顺延出现在发生多种特殊情况使得开庭审理无法按期进行的情况,从而推迟。行政诉讼上诉的期限依照相关法律规定不超过两个月,在特殊情况下的延期需经过高级人民法院批准。法律依据:《《中华人民共和...查看全文

行政诉讼期限如何顺延?

延期审理是指人民法院开庭审理后,由于发生某种特殊情况,使开庭审理无法按期或继续进行从而推迟审理的制度。行政诉讼法未规定延期审理的情形,实践中延期审理适用下列情形之一:(1)必须到庭的当事人或其他诉讼参与人(如证人、翻译人员) 有正...查看全文

劳动合同期限如何顺延?

劳动合同到期可顺延的情形包括:女职工在孕期、产期、哺乳期;患职业病或因工负伤丧失劳动能力;连续工作满15年,且距退休不足5年;其他法律规定的情形。...查看全文

劳动协议期满如何顺延?

法律解析: “当劳动合同期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。在合同到期前的一个月左右时间内,如果双方没有表达结束合同的意思,那么按合同约定,顺延若干时...查看全文

劳动协议期满如何顺延?

律师解答: “当劳动合同期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。在合同到期前的一个月左右时间内,如果双方没有表达结束合同的意思,那么按合同约定,顺延若干时...查看全文

劳动合同期满如何顺延

法律分析:根据相关规定,当劳动合同期满时,如果劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。除开”法定顺延“的情形,劳动合同到期最好重新签订。法...查看全文

劳动合同期满如何顺延

法律分析:“当劳动合同期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。在合同到期前的一个月左右时间内,如果双方没有表达结束合同的意思,那么按合同约定,顺延...查看全文

劳动合同期满如何顺延?

律师分析: “当劳动合同期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。在合同到期前的一个月左右时间内,如果双方没有表达结束合同的意思,那么按合同约定,顺延若干时...查看全文

什么是工期顺延

法律分析:工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。法律依据:《《最高人民法院关于审理建设工程施工合...查看全文

工期顺延的条件

发生下列情形工程合同工期顺延: 1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。 2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工...查看全文

工期顺延是什么

法律分析:工期顺延是指原定的建设工期因自然状况或者人为的原因而延期。例如隐蔽工程在隐蔽以前,发包人没有及时检查的,承包人就可以顺延工期;或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料的,承包人也可以顺延工期等。...查看全文

孕期劳动合同如何去顺延

孕期劳动合同自动延续,根据《劳动合同法》第45条规定,劳动合同期满时,如果劳动合同中存在第42条规定的情形,劳动合同应延续至相应情形消失。但第42条第2项规定的劳动能力丧失或部分丧失的情况,依照国家工伤保险规定执行。此外,根据第4...查看全文

递延收益如何确认递延所得税资产

法律分析:借:递延所得税资产贷:所得税费用 二、基础介绍 递延所得税负债是由应纳税暂时性差异产生的,对应影响利润的暂时性差异,确认的递延所得税负债应该调整“所得税费用”。 当期和以前期间应交未交的所得税确认为递延所得税负债,...查看全文

新乡市工伤停工留薪期确认及延长确认在线办理

新乡市洪门镇新二街360号是新乡停工留薪期确认和延长确认的办理地点。办理流程包括申请、受理、组织体检、组织评审和结论送达。法律依据是《工伤保险条例》,根据该条例,停工留薪期一般不超过12个月,但可以适当延长,伤残评定后停发原待遇,...查看全文

如何将认缴期限延长?

注册资本制度是认缴制度,注册资本大小和认缴年限由股东自行约定,而非工商局验资报告。股东应按期足额缴纳认缴出资额,否则需向公司和已缴纳股东承担违约责任。认缴后,股东可通过代表或委托代理人向公司登记机关提交登记申请。...查看全文

推荐律师

敖玮杰

北京市-北京市-东城区

专职律师合同纠纷、合同纠纷

已服务67人次

热门法律问题