工程合同工期顺延的原因有哪些？-法律问答|晖律网

工程合同工期顺延的原因有哪些？

回答于2024-05-05 阅读（413）

律师回答

摘要：工程合同工期顺延的情况及其法律支持与索赔问题。发包人未按约定时间开工、提供图纸、支付款项等，或发生不可抗力、设计变更等情况，理论上可以要求顺延工期。然而，实践中需要具体问题具体应对，包括顺延程序、证据固定和索赔权利主张等方面。顺延期限需根据具体情况进行分析和确定。

发生下列情形工程合同工期顺延：
1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。
2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。
3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。
4、发包人未按合同约定支付工程款的。
5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。
6、设计变更，导致工程量增加的。
7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。
8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。
9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除，所以本条并非必然可以顺延工期的情形，部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。
10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。
11、不可扩抗力，如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。
12、非承包人原因而发包人要求停工的。
13、非承包人原因而监理单位指令停工的。
14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收，且验收结合格的。
15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。
16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议，承包人为避免损失扩大暂停施工，但最终确定已完成工程质量合格的。
17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题，相关第三人影响承包人正常施工的。
18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。
19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。
20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。
发生这些情况下，理论上来说均可以要求顺延工期。当然在实践能否顺延工期、顺延工期后能否在法律上得到支持、能否据此进行索赔(工期延误与索赔是相应关联一对概念)还是一个非常复杂的问题。因为一方面需要具体问题具体应对，另一方面工期的顺延还涉及顺延程序、证据固定、索赔权利的主张等系列的问题。
现实中，要是发生了上述二十种情形之一的话，则就可以要求将之前约定好的工期顺延
至于顺延到什么时候，则需要具体问题具体分析，至少要确定一个比较合理的顺延期限才可以。

延伸阅读

结语：根据以上情况，工程合同工期可以顺延。具体顺延期限需要根据具体情况进行分析和确定。然而，工期的顺延涉及到顺延程序、证据固定和索赔权利主张等一系列复杂问题。因此，在实践中，是否能够顺延工期、顺延后是否能够得到法律支持以及是否能够进行索赔都是需要综合考虑的。对于具体的情况，需要根据具体问题采取相应的应对措施。

法律依据

中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第二章招标第十九条招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。
国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。
招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第一章总则第二条在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。
中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第二章招标第十六条招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。
招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问工程合同工期顺延的情形有哪些

答

法律解析： 1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续...查看全文

问工程合同工期顺延的情形有哪些

答

法律分析: 工程合同工期顺延的情形有：_x000D_ 1、发包人未及时检查隐蔽工程；_x000D_ 2、发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的；_x000D_ 3、工程质量鉴定；_x000D_ 4、发包人...查看全文

问工程合同工期顺延的情形有哪些？

答

律师分析： 1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续...查看全文

问建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些

答

法律分析: 建设工程施工合同工期顺延的情形有：_x000D_ 1、发包人未按约定提供施工图纸及开工条件；_x000D_ 2、发包人未按约定支付预付款、进度款或工程师未提供所需指令、批准等，以致不能施工；_x000D_ 3...查看全文

问工程协议工期顺延的情形有哪些？

答

律师解答： 1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续...查看全文

律师分析：（一）受不可抗力影响的；（二）职工由于被国家机关依法采取强制措施等人身自由受到限制不能申请工伤认定的；（三）申请人正式提交了工伤认定申请，但因社会保险机构未登记或者材料遗失等原因造成申请超时限的；（四）当事人就确认劳动...查看全文

问工伤认定延期申请原因有哪些

答

法律解析：（一）受不可抗力影响的；（二）职工由于被国家机关依法采取强制措施等人身自由受到限制不能申请工伤认定的；（三）申请人正式提交了工伤认定申请，但因社会保险机构未登记或者材料遗失等原因造成申请超时限的；（四）当事人就确认劳动...查看全文

问承包人可以顺延工程工期的情形有哪些？

答

律师分析：承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未...查看全文

问承包人可以顺延工程工期的情形有哪些

答

法律解析：承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未...查看全文

问工程欠款的原因有哪些

答

法律分析：（1）政府审批政府有关部门对建设项目的审批，不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估，而且包括项目的投资能力的审核，如果对项目投资能力审查不严，就会造成投资不到位，造成拖欠工程款的源头。在拖欠工程款的案例中，...查看全文

问工期顺延哪些情况算合法？

答

律师分析： 1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。 2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期...查看全文

问工期顺延哪些情况算合法

答

法律解析： 1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。 2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期...查看全文

问工期顺延哪些情况算合法

答

问建设工程合同工期可以合法顺延吗

答

法律分析：建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定，当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后，约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的，提供相应证据证明申请过确认，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。...查看全文

问建设工程合同工期可以合法顺延吗？

答

法律分析：建设工程施工合同工期师可以顺延的，如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间；反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应顺延；因不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承...查看全文

问造成建设工程施工合同无效的原因有哪些？

答

按《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：建设工程施工合同无效的常见的情形(原因)包括：一.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级；二.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名...查看全文

问导致工程施工合同无效的原因主要有哪些

答

工程施工合同无效的原因有：承包人未取得建筑施工企业资质；建设工程必须进行招标的建设工程未招标或中标无效；承包人非法转包、违法分包建设工程；以及没有资质的施工企业人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同等。【本...查看全文

问因工受伤劳动合同到期是否顺延？

答

律师分析：要看情况，如果还在医疗期就会顺延。根据相关规定，当劳动合同期满时，劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。【法律依据】：《中华人民共和国劳动合同...查看全文