竣工时间以什么为准

律师回答

竣工日期是怎样规定的

依据相关司法解释的规定,如果建设合同是没有约定竣工日期的,竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期。

相关法律规定

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

以上知识就是小编对“竣工日期是怎样规定的”问题进行的解答,依据相关司法解释的规定,如果建设合同是没有约定竣工日期的,竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
竣工时间以什么为准

竣工日期对权利主张很重要,根据我国建设工程施工合同规定,竣工验收通过后承包人送交报告的日期为实际竣工日期。如果合同无约定或不明确,适用法定原则:经竣工验收合格的以验收合格日为竣工日期;承包人提交报告后发包人拖延验收的以提交报告日为...查看全文

工程竣工时间以什么为准

法律分析:工程竣工日期以工程验收时,承包人提交竣工验收报告的日期为准。经发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期应为承包人向发包人提交修改验收的日期为准。如果施工合同无约定或者约定不明的,以竣工验收合格之日为竣工日期...查看全文

工程竣工时间以什么为准?

律师分析: 工程竣工日期以工程验收时,承包人提交竣工验收报告的日期为准。经发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期应为承包人向发包人提交修改验收的日期为准。如果施工合同无约定或者约定不明的,以竣工验收合格之日为竣工日期 【法...查看全文

竣工日期以什么为准

竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要,关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提...查看全文

竣工结算日期以什么为准

竣工结算日期以什么为准 一、工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。 二、工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 工程竣工后什么时候结算 建设工程竣工后28天内...查看全文

装修竣工日期以什么为准?

律师分析: 工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 【法律依据】: 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用...查看全文

房产税竣工验收以什么时间

纳税人自建的房屋,自建成之次月起征收房产税。 纳税人委托施工企业建设的房屋,从办理验收手续之次月起征收房产税。 根据《财政部税务总局关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定》(1986)财税地字第8号规定:“十九、纳税人自建的房屋,...查看全文

参加工作时间以什么为准

法律分析:   一般以首次缴纳社保的时间为准。    法律依据 《中华人民共和国社会保险法》第五十八条 用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。 《企业职工带薪年休假实施办法》第四条...查看全文

参加工作时间以什么为准

参加工作时间以正式上班为准 1、正式上班时间就是求职者和公司签订劳动合同的时间; 2、参加工作时间和入职时间不同。参加工作时间是指正式开始工作的时间,入职时间是指求职者开始从事某一项工作或者某一...查看全文

参加工作时间以什么为准

参加工作时间以正式上班为准。      1、正式上班时间就是求职者和公司签订劳动合同的时间;     ...查看全文

购房时间以什么时间为准

一、买房日期是以什么为准 1、买房日期通常以房屋产权证办理变更登记为准。购房合同签订后,合同成立,但是房屋产权并没有变更,只要在房屋管理机构进行了不动产产权变更登记后才会发生物权变动效力。 2、法律依据: 《中华人民共和国民法典》...查看全文

工程竣工后,为什么要进行竣工结算

法律分析: 工程竣工后要进行竣工结算的原因:根据法律规定,如果在工程竣工后,发包方、承包方双方不办清工程竣工结算,那么工程不能交付使用,有关部门也不会办理权属登记。《建设工程价款结算暂行办法》第二十一条_x000D_ ...查看全文

误工费休养时间以什么为准

医疗机构出具的诊疗证明建议的休息治疗时间是确定误工费休养时间的依据。误工费的赔偿标准根据受害人的误工时间和收入状况确定,固定收入者按实际减少的收入计算,无固定收入者按最近3年平均收入或当地相同行业平均工资计算。休养时间需根据医院出...查看全文

误工费休养时间以什么为准

法律分析: 误工的修养时间以受害人接受治疗的医疗机构出具的证明为准。而误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 法律依据: 《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解...查看全文

误工费休养时间以什么为准

法律分析: 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 法律依据: 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问...查看全文

购房时间是以什么时间为准

买房子是一件大事。很多的时候买房子都会掏空自己那么多年的积蓄,在买房的时候。会有一个购房日期,这个购房日期是以购房合同为准还是以房产证为准的呢。 一般以房产证即房本日期为准。 房产证 房产证购房者通过交易,取得房屋的合法所有权,...查看全文

购房时间以什么为准

一、买房日期是以什么为准 1、买房日期通常以房屋产权证办理变更登记为准。购房合同签订后,合同成立,但是房屋产权并没有变更,只要在房屋管理机构进行了不动产产权变更登记后才会发生物权变动效力。 2、法律依据: 《中华人民共和国民法典》...查看全文

退休时间以什么为准

法律分析: 退休时间以身份证上的出生日期为准,但是如果发生身份证与档案记载的出生时间不一致时以档案记载的出生日期为准。当达到退休时间时,该职工有权办理退休手续,享受退休待遇。 法律依据 《劳动和社会保障部关于制止和纠正违反国家规定...查看全文

出生时间以什么为准

法律分析:根据法律规定,出生时间一般是以出生证明记载的时间为准;没有出生证明的,才会以户籍登记或其他有效身份登记记载的时间为准。但是,有其他证据足以推翻以上记载时间的,以该证据证明的时间为准。法律依据:《《...查看全文

出生时间以什么为准

法律分析:根据规定,自然人的出生时间以出生证明记载的时间为准。没有出生证明的,以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的,以该证据证明的时间为准。法律依据:《中华...查看全文