法律分析:
拖欠工程款的停工损失,由发包人负责。承包人可以顺延工程日期,并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责,如果各当事人均有过错的,按各自的过错程度担责。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第八百零三条_x000D_
【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
法律分析:
拖欠工程款的停工损失,由发包人负责。承包人可以顺延工程日期,并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责,如果各当事人均有过错的,按各自的过错程度担责。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第八百零三条_x000D_
【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
法律分析:拖欠工程款停工损失由发包人承担违约责任。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。法律依据:《《中华人民共和国民法典...查看全文
【事件经过】 5月6日14时许,市民张先生开着斯柯达昊锐轿车去苏州路办事,结果兜了好几个圈都没有找到合适的停车位,心急之下就把车子停在了百万庄附近的苏州路立交桥下。 7日10时30分许,张先生准备离开时,发现车不见了。“我...查看全文
律师分析: 由用人单位和工人共同承担。建筑工地因为工人原因造成的返工和罚款,属于劳动者因为本人过失造成用人单位损失,用人单位可以按照依法制定的规章制度的规定和劳动合同的约定,要求工人按过错大小予以适当赔偿。因为用人单位在管理和教育...查看全文
律师分析: 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人中断供电,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。 【法律依据】: 《中华人民...查看全文
律师分析: 供电企业因故停电时,应按规定事先通知用户或进行公告;供电企业违反供电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。国家电监会出台的《居民供用电合同》中规定,如果不是因为不可抗拒因素造成的停电,电力部门就应承担责任。 ...查看全文
供电企业因故停电时,应按规定事先通知用户或进行公告;供电企业违反供电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。国家电监会出台的《居民供用电合同》中规定,如果不是因为不可抗拒因素造成的停电,电力部门就应承担责任。...查看全文
拖欠工程款导致停工,承包人有权要求发包人赔偿停工损失。赔偿费用包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包费用、现场管理费、拖期付款的利息、企业管理费和利润损失。工程结算对于反映工程进度、加速资金周转和考核经济效益都具有重要意义。...查看全文
拖欠工程款属于普通民事纠纷,只能通过起诉解决。法院判决胜诉后,如仍不支付,可申请法院强制执行。政府部门无权裁判或强制解决拖欠工程款问题,但对政府工程可要求支付或处理。...查看全文
劳动者可向当地劳动部门投诉包工头拖欠工资,也可向法院起诉。根据《劳动合同法》,拖欠工资的用人单位应依法支付劳动报酬。劳动者可申请支付令,法院将依法发出。...查看全文
法律分析:非法转包拖欠工人工资一般由开发商负责。拖欠工程款应找劳动或司法部门,如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下,施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定,施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的,受害人可根...查看全文
法律解析: 拖欠工程款找建设行政主管部门解决,当事人也可以向建筑工程所在地的人民法院提起诉讼。双方可以先行协商,催告在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿;或者承包人与发...查看全文
律师分析: 拖欠工程款找建设行政主管部门解决,当事人也可以向建筑工程所在地的人民法院提起诉讼。双方可以先行协商,催告在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿;或者承包人与发...查看全文
律师分析: 协商不成的,应向法院起诉 1、可以去工程所在地或被告所在地人民法院起诉,管辖法院应该是区或者县人民法院。 2、拖欠工程款属于民事纠纷,清欠办只负责农民工工资,所以应该在应付工程款之日起两年内到法院起诉。凭借欠条可以直接...查看全文
律师分析:协商不成的,应向法院起诉1、可以去工程所在地或被告所在地人民法院起诉,管辖法院应该是区或者县人民法院。2、拖欠工程款属于民事纠纷,清欠办只负责农民工工资,所以应该在应付工程款之日起两年内到法院起诉...查看全文
拖欠工程款应在工程所在地或被告所在地人民法院起诉,管辖法院为区或县人民法院。清欠办只负责农民工工资,故应两年内向法院起诉。凭欠条可直接起诉建设单位,但最好提供施工合同和竣工结算文件。拖欠工程款起诉应注意的法律要点及证据要求。...查看全文
法律分析:工程质量事故责任划分1、指导责任事故:指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。例如,由于工程负责人片面追求施工进度,放松或不按质量标准进行控制和检验,降低施工质量标准等。2、操作责任事故:指...查看全文
法律分析:工程质量事故责任划分1、指导责任事故:指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。例如,由于工程负责人片面追求施工进度,放松或不按质量标准进行控制和检验,降低施工质量标准等。2、操作责任事故:指...查看全文
法律分析: 工程质量事故责任划分 1、指导责任事故:指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。例如,由于工程负责人片面追求施工进度,放松或不按质量标准进行控制和检验,降低施工质量标准等。 2、操作责任事故:指在施工过程中,由于...查看全文
律师分析: 股东仅以其出资额为限对公司承担责任,而不对公司债权人直接负责,即有限责任公司股东只对公司承担有限责任;有限责任公司以其全部资产对公司的债务承担责任。当公司的债务超过其全部资产时,以公司资产为限。 【法律依据】: 《中...查看全文
律师解答: 股东仅以其出资额为限对公司承担责任,而不对公司债权人直接负责,即有限责任公司股东只对公司承担有限责任;有限责任公司以其全部资产对公司的债务承担责任。当公司的债务超过其全部资产时,以公司资产为限。 【法律依据】: 《中...查看全文
北京市-北京市-海淀区
专职律师刑事辩护、刑事辩护
已服务162人次