当事人对建设工程实际竣工日期有争议的怎么处理理?

律师回答

法律解析:

1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日。

【法律依据】:

《中华人民共和国民法典》 第七百九十九条 建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的怎么处理理?

法律解析: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工...查看全文

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的怎么办理?

律师解答: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工...查看全文

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的如何处理?

律师分析: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工...查看全文

建设工程的实际竣工日期

法律分析:建设工程的实际竣工日期:竣工验收合格的,以验收合格之日为竣工日期;发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;未经竣工验收发包人擅自使用的,以工程投入使用之日为竣工日期。法律依据:《《中...查看全文

实际竣工日期怎么确定

根据施工合同约定的情况,如果合同中没有明确规定或者规定不清晰,将适用法定原则。根据法定原则,以下情况适用不同的竣工日期:(一)若建设工程经过竣工验收合格,则竣工日期为验收合格的日期;(二)若承包人已提交竣工验收报告,但发包人拖延验...查看全文

实际竣工日期怎么确定

一、竣工日期怎么确定以哪个文件为准 1、竣工日期的确定如下: (一)建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应认定为竣工验收合格之日; (二)承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日; (三)建设...查看全文

对建设工程开工日期有争议如何认定

法律分析:对建设工程开工日期有争议的认定是:开工日期以开工通知载明的日期为准。开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;经发包人同意提前进...查看全文

建设工程的开工日期有争议的应当如何确定

法律分析:建设工程的开工日期有争议的,按照开工通知载明的日期确定;开工通知发出后尚不具备开工条件的,按照开工条件具备的时间确定;因承包人导致开工时间推迟的,按照开工通知载明的时间确定;经发包人同意提前进场施工的,按照承包人...查看全文

实际竣工日期的认定标准有

律师分析: 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称司法解释一)第九条的规定,适用该条的前提是当事人对建设工程实际竣工日期有争议。 当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的,应以约定为准 如...查看全文

实际竣工日期的认定标准有?

法律解析: 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称司法解释一)第九条的规定,适用该条的前提是当事人对建设工程实际竣工日期有争议。 当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的,应以约定为准 如...查看全文

实际竣工日期的认定标准有?

法律解析: 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称司法解释一)第九条的规定,适用该条的前提是当事人对建设工程实际竣工日期有争议。 当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的,应以约定为准 如...查看全文

实际竣工日期的认定标准有?

律师解答: 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称司法解释一)第九条的规定,适用该条的前提是当事人对建设工程实际竣工日期有争议。 当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的,应以约定为准 如...查看全文

如何确定建设工程的竣工日期的起算日?

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经...查看全文

怎么确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日

建设工程竣工日期的确定:1、经竣工验收合格的,以验收合格日为竣工日期;2、承包人提交验收报告后,发包人拖延验收的,以提交报告日为竣工日期;3、未经验收而擅自使用的,以转移占有日为竣工日期。...查看全文

建设工程协议无效竣工验收不合格的的怎么处理?

律师解答: 建设工程施工合同被确认为无效后,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付...查看全文

建设工程协议无效竣工验收不合格的的怎么处理?

法律解析: 建设工程施工合同被确认为无效后,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付...查看全文

确定建设工程竣工日期的相关规定

建设工程施工合同的主旨是明确发包方和承包方在完成商定的施工工程中的权利和义务。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,建设工程竣工日期的认定方法包括双方确认的日期、竣工验收合格的日期、承包人提交竣工...查看全文

什么是建设工程争议处理的时效

法律分析:建设工程纠纷诉讼时效规定即《民法典》第一百八十八条的规定,概括来说,建设工程纠纷的诉讼时效为三年,时效从权利人知道或者应当自己的权利受到损害之日开始计算,如果权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。有特殊情况的...查看全文

怎么处理竣工日期纠纷?

律师分析: 对于出现的关于竣工日期的纠纷,对于施工合同没有明确约定的或者约定不明确的,我国法律规定:经过竣工验收并合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已提交验收报告而发包人拖延的,以提交报告之日为竣工日期;工程未竣工验收就...查看全文

交通事故当事人对事实有争议怎么处理

法律解析: 先立即报警,如果设备受损的标明事故车辆位置,将车辆移至不妨碍交通的地点,交通警察到达现场后制作事故认定书,当场交付当事人。对当事人的交通违法行为实施行政处罚。如果不适用调解的,在事故认定书上载明情况后交付当事人。若当事...查看全文