1、建筑工程质量出现问题由过错方承担责任。施工方不按照设计图纸施工的、使用不合格或不合约定的建筑材料的，工程质量责任一般由承包方承担。
2、发包人提供的设计有缺陷的、发包人提供的建筑材料不合格的、发包人直接指定分包人的，工程质量责任一般由发包方承担。
3、法律依据；《民法典》
第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
建筑工程质量出现问题应该谁承担责任
律师回答
摘要：建筑工程质量责任原则：施工方承担质量问题责任，发包方承担设计和材料问题责任。根据《民法典》规定，发包人可要求施工人修理或返工，逾期交付由施工人承担违约责任。若发包人未按约定提供材料等，承包人可顺延工期并要求赔偿停工等损失。若因发包人原因停建或缓建，发包人应采取措施弥补损失并赔偿承包人相关损失和费用。
延伸阅读
建筑工程质量问题的责任归属：法律规定与实践中的争议
建筑工程质量问题的责任归属一直是法律领域中的热门话题，同时也是实践中引发争议的问题。根据相关法律规定，建筑工程的质量问题责任应由多方面承担，包括建筑施工方、设计方、监理方等。然而，在实践中，由于各方的利益冲突、证据难以确凿等原因，责任的归属常常成为争议的焦点。一方面，法律规定了各方的责任范围和承担方式，但在具体案件中，如何界定责任的比例和证据的充分性仍然存在争议。另一方面，建筑工程质量问题的责任归属也受到当地政府监管、行业标准等因素的影响。因此，解决建筑工程质量问题的责任归属，需要综合考虑法律规定、实践经验和相关证据，以确保公正、合理的判决和赔偿。
建筑工程质量问题的责任归属一直是法律领域中的热门话题，同时也是实践中引发争议的问题。根据相关法律规定，建筑工程的质量问题责任应由多方面承担，包括建筑施工方、设计方、监理方等。然而，在实践中，由于各方的利益冲突、证据难以确凿等原因，责任的归属常常成为争议的焦点。一方面，法律规定了各方的责任范围和承担方式，但在具体案件中，如何界定责任的比例和证据的充分性仍然存在争议。另一方面，建筑工程质量问题的责任归属也受到当地政府监管、行业标准等因素的影响。因此，解决建筑工程质量问题的责任归属，需要综合考虑法律规定、实践经验和相关证据，以确保公正、合理的判决和赔偿。
结语：建筑工程质量问题的责任归属一直是法律领域中的热门话题，根据《民法典》的相关规定，施工方和发包方在工程质量问题中分别承担不同的责任。然而，在实践中，由于各方的利益冲突和证据难以确凿等原因，责任的归属常常成为争议的焦点。解决建筑工程质量问题的责任归属需要综合考虑法律规定、实践经验和相关证据，以确保公正、合理的判决和赔偿。
法律依据
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第六章 建筑工程质量管理 第五十四条 建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。
建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第六章 建筑工程质量管理 第六十三条 任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。
建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第六章 建筑工程质量管理 第六十三条 任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
建筑工程质量出现问题谁来承担责任
工程质量问题责任一般由承包方承担，若施工人原因导致不符合约定质量，发包人有权要求修理或返工，逾期交付需承担违约责任。如承包方拒绝修理，发包人可要求减少支付工程价款。...查看全文
建筑工程质量出现问题由谁承担责任？
律师分析： 工程质量出现问题就建设方与承包方及建筑施工方而言,其责任一般由承包方承担。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施...查看全文
建筑工程质量出现问题由谁承担责任
法律分析:工程质量出现问题就建设方与承包方及建筑施工方而言,其责任一般由承包方承担。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付...查看全文
建筑工程质量问题谁应承担责任？
工程质量缺陷责任的承担问题：（1）因承包人原因导致的工程质量问题，由承包人承担，并进行修理、返工或改建，承包人拒绝修复的，发包人可以减少支付工程价款。（2）因发包人过错导致的工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任。发包人过错包括发包...查看全文
赠品出现质量问题，该由谁承担责任？
商家所谓的“赠品”并非无偿赠与，而是附条件的。根据我国《民法典》和《消费者权益保护法》，商家提供的赠品应具备合格品质，消费者有权要求退换或赔偿。商家用于促销的赠品也属于销售产品，受到法律约束。...查看全文
工程质量出现问题谁该负责?
律师解答： 根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十三条规定，工程项目应当实行全过程质量监督、检验、评定制度。施工单位应当对施工过程和成果承担主体责任，包括其选用的材料、施工工艺、质量水平等全部方面，必须满足国家、行业和有...查看全文
工程质量出现问题谁该负责
律师分析： 根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十三条规定，工程项目应当实行全过程质量监督、检验、评定制度。施工单位应当对施工过程和成果承担主体责任，包括其选用的材料、施工工艺、质量水平等全部方面，必须满足国家、行业和有...查看全文
工程质量出现问题谁该负责?
法律解析： 根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十三条规定，工程项目应当实行全过程质量监督、检验、评定制度。施工单位应当对施工过程和成果承担主体责任，包括其选用的材料、施工工艺、质量水平等全部方面，必须满足国家、行业和有...查看全文
工程出现问题谁承担责任
工程质量出现问题，就建设方与承包方及建筑施工方而言，其责任一般由承包方承担。《建筑法》第58条规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责...查看全文
工程出现质量问题，监理单位该承担什么责任？
律师分析： 根据相关法律规定，工程监理单位承担赔偿责任的情形有：1、工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，造成损失的，承担连带赔偿责任；2 、将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字...查看全文
工程出现质量问题追究谁的责任
我们生活中经常听到有的工程建设因为偷工减料而倒塌导致人员伤亡的事故发生，那么工程质量责任由谁承担呢? 一、工程质量责任承担主体 1、工程质量出现问题就建设方与承包方及建筑施工方而言，其责任一般由承包方承担。《建筑法》第58条规定，...查看全文
工程出现质量问题追究谁的责任
工程质量事故责任可分为三种：指导责任事故、操作责任事故和自然灾害事故。在工程建设中，任何违法行为都将追究当事人的责任。对于未履行保修义务的情况，一般会要求其承担损失赔偿责任，并可能面临处罚款等后果。如果构成犯罪行为，将承担刑事责任...查看全文
买二手房出现质量问题，该由谁来承担责任
房地产中介机构在房地产交易中扮演协调的角色,告知买卖双方房屋质量问题,使买受人有权决定是否购买。出卖人故意隐瞒房子质量问题需承担责任,房屋的隐性缺陷不是出卖人造成的损害,出卖人不承担责任。买受人可以根据转让合同取得的权利,向开发商...查看全文
房屋出现问题，谁该承担责任
法律分析:如果房屋出现的质量问题严重影响正常居住使用或者房屋的主体结构质量经检验确属不合格，买受人可以要求解除合同并要求开发商赔偿损失。在房屋保修期内出现质量问题，直接由开发商承担保修责任;在保修期外发生质量问题，由买受人...查看全文
房屋出现问题，谁该承担责任？
律师分析： 如果房屋出现的质量问题严重影响正常居住使用或者房屋的主体结构质量经检验确属不合格，买受人可以要求解除合同并要求开发商赔偿损失。在房屋保修期内出现质量问题，直接由开发商承担保修责任;在保修期外发生质量问题，由买受人自行修...查看全文
二手房购买后出现质量问题应由谁承担责任？
二手房购买后出现质量问题负责人是根据房屋转移情况确定的，风险责任一般都是随财产所有权转移而转移的，但是，法律另有规定或当事人另有约定的除外。《民法典》规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担...查看全文
工程出现质量问题，监理单位怎么承担责任
法律分析: 工程出现质量问题的，如果有以下情况，则监理单位应承担赔偿责任：_x000D_ 1、监理单位与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，造成损失的，应当承担连带赔偿责任；_x000D_ 2、监理单位将不合...查看全文
房屋出现质量问题,物业应该承担维修责任吗?
房屋质量问题与物业公司一般没有关系，房屋在保修期内的，房屋所有人可以要求施工单位承担维修的责任。物业是负责对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。一、拖欠物业费多久会被起...查看全文
工程质量责任应谁来承担
法律分析： 建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》 第八百零一...查看全文
如果承揽合同出现问题，谁应该承担责任？
由承揽人承担。承揽合同中造成他人损害的，通常是由承揽人承担责任。根据法律规定，承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的，应当承担相应的赔偿责任。 承揽合同...查看全文
推荐律师
王小华
北京市-北京市-丰台区
主任律师交通事故、交通事故
已服务248人次
热门法律问题
